АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

г. Воронеж                                                                                               Дело № А14-10755/2022

« 16 » июня 2023 г.  

 

Резолютивная часть решения объявлена 24 мая 2023 г.

 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Барковой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Луценковой Т.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, проводимом с использованием системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Тульской области дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ЖБТЕХ», г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к акционерному обществу «АВВ-ЭНЕРГО», г. Тула, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании основного долга и неустойки,

и встречному исковому заявлению акционерного общества «АВВ-ЭНЕРГО», г. Тула, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «ЖБТЕХ», г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании неустойки,

при участии в заседании:

от ООО «ЖБТЕХ» - ФИО1, представитель, по доверенности № 01/23 от 08.02.2023,  

от АО «АВВ-ЭНЕРГО» - ФИО2, представитель, по доверенности №5 от 13.03.2023, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью ЖБТЕХ» (далее – истец, ООО «ЖБТЕХ») обратилось в арбитражный суд с иском к акционерному обществу «АВВ-ЭНЕРГО» (далее – ответчик, ООО «АВВ-ЭНЕРГО») о взыскании 1430384 руб. основного долга по договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021, 336303 руб. 78 коп. штрафа за нарушение условий оплаты, начисленного за период с 07.12.2022 по 30.06.2022 с продолжением начисления и взыскания штрафа исходя из 0,1 % от имеющейся задолженности, начиная с 01.07.2022 по день фактической оплаты задолженности.

Определением суда от 07.07.2022 (судья Шишкина В.М.) принято исковое заявление ООО «ЖБТЕХ», возбуждено производство по делу, предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 07.09.2022.

Определением суда от 07.09.2022 судебное разбирательство по делу было отложено на 05.10.2022.

От истца 15.09.2022 по системе подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» поступило заявление об уменьшении размера исковых требований, в соответствии с которым ООО «ЖБТЕХ» просило взыскать с ООО «АВВ-ЭНЕРГО» 1430384 руб. основного долга по договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021, 206138 руб. 84 коп. неустойки за нарушение условий оплаты, начисленной за период с 07.12.2022 по 30.03.2022, 5721 руб. 54 коп. неустойки за нарушение условий оплаты, начисленной за период с 02.10.2022 по 05.10.2022, с продолжением начисления и взыскания неустойки исходя из 0,1 % от имеющейся задолженности, начиная с 06.10.2022 по день фактической оплаты задолженности.

От ответчика 30.09.2022 по системе подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» поступил отзыв на иск, в котором он просил отказать в удовлетворении исковых требований по следующим основаниям:

- в исковом заявлении истец указывает, что поставил товар по УПД № 56 от 26.01.2022 и УПД № 87 от 09.02.2022, а ответчик не исполнил обязательства по оплате задолженности по указанным УПД;

- однако истец не учитывает, что товар, поставленный по указанным УПД, был ненадлежащего качества;

- кроме того, истцом был поставлен товар ненадлежащего качества по УПД № 75 от 04.02.2022 в количестве 1 шт. и по УПД № 82 от 07.02.2022 в количестве 1 шт.;

- письмом от 18.03.2022 № 255 АО «АВВ-ЭНЕРГО» сообщило о том, что оплата по спорным УПД будет произведена после восстановительного ремонта и принятия экспертного решения о возможности вовлечения колонн в строительство;

- учитывая изложенное, истец неверно указывает на то, что задолженность по УПД № 56 и № 75 образовалась на полную сумму, товар по УПД № 56 в количестве 1 шт. и по УПД № 87 в количестве 1 шт. был частично принят и оплачен 10.02.2022 и 16.02.2022;

- ООО «ЖБТЕХ» было произведен ремонт дефектных колонн, выявленные недостатки устранены, по результатам чего 25.03.2022 были составлены акты освидетельствования скрытых работ;

- АО «АВВ-ЭНЕРГО» 28.03.2022 было получено письмо от строительной лаборатории ООО «Центр строительного контроля», в котором указано, что имеются трещины, однако они допустимы по ГОСТ 13015.2012 п. 5.5.2;

- после устранения дефектов в колоннах, АО «АВВ-ЭНЕРГО» пошло навстречу ООО «ЖБТЕХ» и подписало спорные УПД прошедшими датами 26.01.2022 и 09.02.2022 без замечаний;

- обязательство по оплате за дефектный товар возникает у покупателя с момента устранения истцом нарушений и получения 28.03.2022 письма от строительной лаборатории о возможности использования колонн в строительстве.

В судебном заседании 05.10.2022 на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) принято изменение истцом размера исковых требований.

Ответчиком в судебном заседании заявлен встречный иск к ООО «ЖБТЕХ» о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки товара по договору в размере 2107708 руб. 21 коп. за общий период просрочки с 02.12.2021 по 23.03.2022.

На основании статей 132, 125-126, 159, 184,185 АПК РФ судом принят к рассмотрению встречный иск АО «АВВ-ЭНЕРГО» к ООО «ЖБТЕХ».

Протокольным определением суда от 05.10.2022 судебное разбирательство по делу откладывалось на 22.11.2022.

В представленном суду отзыве на встречный иск ООО «ЖБТЕХ» полагало заявленные АО «АВВ-ЭНЕРГО» требования обоснованными в части взыскания с ООО «ЖБТЕХ» неустойки за несвоевременную поставку колонны 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск1) по УПД № 45 от 24.01.2022 за период с 18.01.2022 по 25.01.2022 в размере 11443 руб. 07 коп., в остальной части просило отказать в удовлетворении иска по следующим основаниям:

- согласно графику поставки товара, утвержденному сторонами при подписании спецификации № 1 от 02.12.2021, первая поставка фундамента ФЕ6 должна быть осуществлена 01.12.2021;

- ООО «ЖБТЕХ» надлежащим образом выполнил свое обязательство по поставке указанной партии товара, фундамент ФЕ6 в количестве 1 штуки был поставлен АО «АВВ-ЭНЕРГО» 01.12.2021 по УПД № 180 от 01.12.2021;

- в дальнейшем ООО «ЖБТЕХ» не срывало график поставки, а приостанавливало поставку последующих партий товара из-за задержки оплаты уже принятых партий товара;

- из контррасчета неустойки за просрочку поставки видно, что уже на момент наступления обязанности ООО «ЖБТЕХ» поставить вторую партию продукции, АО «АВВ-ЭНЕРГО» нарушило свое обязательство по оплате первой партии товара на 11 дней;

- в последующем, такая задержка производилась АО «АВВ-ЭНЕРГО» при оплате практически каждой партии товара, в связи с чем, общая задержка оплаты по договору составила 313 дней;

- такое неисполнение обязательства покупателем дает поставщику право приостановить исполнение своего обязательства;

- в соответствии с условиями договора, ответчик был вправе приостановить поставку товаров в том случае, если покупателем в срок, предусмотренный договором, не оплачена предыдущая партия товара;

- также не подлежит удовлетворению требование АО «АВВ-ЭНЕРГО» о взыскании неустойки за не поставленную по спецификации № 1 продукцию, которую стороны исключили из спецификации дополнительным соглашением от 10.03.2022.

Кроме того, в судебном заседании 22.11.2022 истец заявил об уточнении исковых требований и просил взыскать с ООО «АВВ-ЭНЕРГО» 1394624 руб. основного долга по договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021, 200824 руб. 60 коп. неустойки за нарушение условий оплаты, начисленной за период с 07.12.2022 по 31.03.2022, 73915 руб. 07 коп. неустойки за нарушение условий оплаты, начисленной за период с 02.10.2022 по 22.11.2022, с продолжением начисления и взыскания неустойки исходя из 0,1 % от имеющейся задолженности, начиная с 23.11.2022 по день фактической оплаты задолженности.

На основании статьи 49 АПК РФ в судебном заседании 22.11.2022 принято изменение истцом исковых требований.

Протокольными определениями от 22.11.2022 и от 14.12.2022 судебное разбирательство по делу откладывалось последовательно на 14.12.2022 и на 08.02.2023.

Определением председателя судебного состава Арбитражного суда Воронежской области от 02.02.2023 в связи с невозможностью дальнейшего рассмотрения настоящего дела судьей Шишкиной В.М. настоящее дело передано на рассмотрение судье Барковой Е.Н.

Протокольным определением от 08.02.2023 судебное разбирательство по настоящему делу откладывалось на 29.03.2023.

От ООО «ЖБТЕХ» 13.03.2023 по системе подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» поступило заявление об изменении размера исковых требований, в котором он просил взыскать с взыскать с ООО «АВВ-ЭНЕРГО» 1394624 руб. основного долга по договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021, 200824 руб. 60 коп. неустойки за нарушение условий оплаты, начисленной за период с 07.12.2022 по 31.03.2022, 251032 руб. 32 коп. неустойки за нарушение условий оплаты, начисленной за период с 02.10.2022 по 29.03.2022, с продолжением начисления и взыскания неустойки исходя из 0,1 % от имеющейся задолженности, начиная с 30.03.2022 по день фактической оплаты задолженности.

На основании статьи 49 АПК РФ в судебном заседании 29.03.2023 принято изменение истцом ООО «ЖБТЕХ» размера исковых требований.

От истца по встречному иску АО «АВВ-ЭНЕРГО» 16.03.2023 по системе подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» поступило заявление об увеличении размера исковых требований до 3783409 руб. 03 коп. неустойки за нарушение сроков поставки товара, а также 33539 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

На основании статей 49, 132 АПК РФ в судебном заседании 29.03.2023 принято увеличение истцом по встречному иску АО «АВВ-ЭНЕРГО» размера исковых требований.

Представитель истца ООО «ЖБТЕХ» в судебном заседании 29.03.2023 поддержал заявленные исковые требования, против удовлетворения встречного иска в заявленной сумме возражал.

Представитель ответчика АО «АВВ-ЭНЕРГО» в судебном заседании 29.03.2023 возражал против удовлетворения иска ООО «ЖБТЕХ», встречный иск поддержал.

На основании статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв с 29.03.2023 до 05.04.2023.

Протокольным определением суда от 05.04.2023 судебное разбирательство по делу откладывалось на 24.05.2023.

В судебном заседании 24.05.2023 представитель истца ООО «ЖБТЕХ» поддержала заявленные исковые требования, встречный иск полагала необоснованным.

Представитель ответчика АО «АВВ-ЭНЕРГО» в судебном заседании 24.05.2023 просила отказать в удовлетворении иска ООО «ЖБТЕХ» и удовлетворить встречный иск в полном объеме.

Из материалов дела следует, что между ООО «ЖБТЕХ» (поставщик) и АО «АВВ-ЭНЕРГО» (покупатель) 09.11.2021 был заключен договор поставки № 09/11-1, по условиям которого (пункт 1.1) поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить железобетонные изделия. Наименование, ассортимент, количество, цена за единицу товара, действующая на момент поставки, цена всей партии товара, сроки поставки, пункт доставки (местонахождение грузополучателя) определяются в спецификациях к настоящему договору.

Согласно пункту 2.1 договора, поставка товара, согласованного в спецификации, осуществляется еженедельно, партиями, на основании согласованного сторонами графика поставки, который является приложением к спецификации.

В пункте 2.4 договора стороны согласовали, что поставка каждой последующей партии товара осуществляется только при условии полной оплаты покупателем предыдущих партий товара. Поставщик имеет право в одностороннем порядке приостановить поставку товара в случае неоплаты (частичной оплаты) покупателем поставленной ранее партии товара. В этой случае поставщик не несет ответственности за срыв поставки товара согласно заявкам покупателя и/или графика поставки.

Как указано в пункте 2.5 договора, моментом исполнения обязанности поставщика по передаче товара покупателю (дата поставки) признается фактическая передача товара покупателю и подписание товарной накладной его уполномоченным представителем.

Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, иным требованиям, предъявляемым к поставляемому виду товара. При этом поставщик оставляет за собой право менять технологию изготовления товара, используя различные рабочие чертежи, для достижения товаром норм ГОСТов и ТУ (пункт 3.1).

Как указано в пункте 3.8 договора, в случае выявления в процессе приемки несоответствия (недостатков) количества, качества и ассортимента товара товаросопроводительным документам покупатель (грузополучатель) не имеет права распоряжаться таким товаром без письменного согласия поставщика. 

Согласно пункту 3.9 договора, приемка товара по качеству производится покупателем в срок не позднее 20 дней с даты передачи товара покупателю (грузополучателю) по товарной накладной или с даты выдачи перевозчиком товара покупателю (грузополучателю). В указанный срок покупателем должны быть выявлены скрытые дефекты товара. О выявленных дефектах покупатель письменно извещает поставщика в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения недостатков товара в пределах, установленных в настоящем пункте сроков. Извещение покупателя должно содержать также обязательный вызов представителя поставщика для осмотра товара и составления двустороннего акта. Извещение производится посредством направления оригинала письма или телеграммы. Ответственность за своевременное извещение поставщика несет покупатель.

В случаях и в сроки, указанные в пунктах 3.8-3.9 настоящего договора, представители покупателя и поставщика составляют двусторонний акт по факту осмотра товара по унифицированной форме ТОРГ-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, который поставщик обязан подписать либо без разногласий, либо с разногласием (пункт 3.11).

Как указано в пункте 3.12 договора, при наличии разногласий по акту, а также в случае неприбытия поставщика в течение 3 рабочих дней с момента получения извещения, не считая времени проезда, составление акта производится с обязательным участием независимой экспертной организации (эксперта) (расходы по привлечению экспертной организации (эксперта) в последующем ложатся на виновную сторону). По окончании приемки составляется соответствующий акт с участием эксперта, один экземпляр которого с указанием номера и даты договора, номера и даты товаросопроводительного документа и выявленных в ходе приемки недостатков товара, покупатель немедленно направляет (передает) поставщику.

При отсутствии акта претензии относительно недостатков, несоответствия поставленного товара, не принимаются. Ответственность за составление акта несет покупатель (пункт 3.13 договора).

Претензия покупателя в отношении недостатков товара может быть принята к рассмотрению поставщиком при условии ее направления покупателем поставщику в течение 10 рабочих дней с момента составления акта (пункт 3.14).

В соответствии с пунктом 4.3 договора, оплата товара производится на условиях 30 % предоплаты общей стоимости товара согласно спецификации, оставшиеся 70 % стоимости фактически поставленного товара оплачивается покупателем в течении 5 банковских дней с момента поставки такого товара, если иное не предусмотрено в спецификации.

В силу положений пункта 6.5 договора, за нарушение покупателем условий оплаты настоящего договора, покупатель по требованию поставщика уплачивает поставщику штраф в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, за исключением авансовых платежей.

Поставщик вправе приостановить поставку товара без привлечения к ответственности за просрочку поставки, в следующих случаях: нарушения покупателем условий оплаты товара (до полного погашения задолженности по оплате) (пункт 6.6 договора).

В пункте 6.9 договора стороны согласовали, что ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от поставщика поставки товара в случаях, если покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору.

Пунктом 6.11 договора предусмотрено, что за нарушение поставщиком сроков поставки товара (графика поставок), поставщик по требованию покупателя уплачивает покупателю штраф в размере 0,2 % от стоимости непоставленного или несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки.

Согласно спецификации № 1 от 09.11.2021 к договору поставки № 09/11-1 стороны согласовали, что поставке подлежит: 

- фундамент ФЕ6 (серия 1.412-2 выпуск 1-1 с гидроизоляцией в 2 слоя) в количестве 24 штук по цене 219596 руб. с НДС за штуку на общую сумму 5270304 руб.; 

- колонна 1КД180-4.4 (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 50 штук по цене 337776 руб. с НДС за штуку на общую сумму 16888800 руб. 

Общая стоимость товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет 22159104 руб. Оплата товара по настоящей спецификации производится в следующем порядке: по факту поставки партии товара оплачивается в течение 3 банковских дней с даты поставки партии, согласно документам о передаче товара. Согласно пункту 8 спецификации, в случае обнаружения поставки некачественной (дефектной) продукции, покупатель до начала разгрузки производит фото и/или видео фиксацию выявленных недостатков и отправляет акт об обнаружении поставки некачественной (дефектной) продукции с привлечением третьих лиц. После составления акта и осуществления фото и/или видео фиксации покупатель вправе продолжать разгрузку продукции. Акт и требование о прибытии представителя поставщика на склад покупателя направляются в адрес поставщика. Поставщик обязуется в течение 3-х дней с момента получения требования направить своего представителя на склад покупателю для составления двустороннего акта о выявленных недостатках. В случае неявки представителя поставщика в указанный срок для составления двустороннего акта документом, подтверждающим факт поставки некачественной (дефектной) продукции, считается акт, составленный покупателем с привлечением третьих лиц. Поставщик обязуется осуществить замену некачественной (дефектной) продукции, а также вывезти бракованную продукцию в течение 8-и дней с момента обнаружения покупателем поставки некачественной продукции. Погрузка и вывоз бракованной продукции осуществляется силами и за счет поставщика.

В приложении № 2 к договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021 стороны согласовали график поставки изделий по спецификации № 1, согласно которому: 

- фундамент ФЕ6 в количестве 24 штук подлежал поставке: в период с 26.11.2021 по 30.11.2021 – 1 шт., в период с 01.12.2021 по 05.12.2021 – 5 шт., в период с 06.12.2021 по 12.12.2021 – 5 шт., в период с 13.12.2021 по 19.12.2021 – 6 шт., в период с 20.12.2021 по 26.12.2021 – 5 шт.; 

- колонна 1КД180-4.4 (серия 1.424.1-9 выпуск 1) подлежала поставке в количестве 50 штук в сроки: в период с 26.11.2021 по 30.11.2021 – 1 шт., в период с 01.12.2021 по 05.12.2021 – 12 шт., в период с 06.12.2021 по 12.12.2021 – 12 шт., в период с 13.12.2021 по 19.12.2021 – 12 шт., в период с 20.12.2021 по 26.12.2021 – 13 шт.

Сторонами 02.12.2021 было подписано дополнительное соглашение № 1 к спецификации № 1 от 09.11.2021 к договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021, которым изложили спецификацию № 1 в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

Согласно спецификации № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.12.2021, поставке подлежала следующая продукция: 

- фундамент ФЕ6 (серия 1.412-2 выпуск 1-1 с гидроизоляцией) в количестве 24 штук по цене 219596 руб. с НДС за штуку на общую сумму 5270304 руб.; 

- колонна 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 28 штук по цене 357596 руб. с НДС за штуку на общую сумму 10012688 руб.; 

- колонна 1КД180-4.4б (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 12 штук по цене 423543 руб. с НДС за штуку на общую сумму 5082516 руб.; 

- колонна 1КД180-4.4в (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 1 штуки по цене 362598 руб. с НДС; 

- колонна 1КД180-4.4г (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 1 штуки по цене 358065 руб. с НДС; 

- колонна 5КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 14 штук по цене 475511 руб. с НДС за штуку на общую сумму 6657154 руб.;

- колонна 5КД180-4.4б (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 8 штук по цене 540273 руб. с НДС за штуку на общую сумму 4322184 руб.; 

- колонна 5КД180-4.4в (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 2 штук по цене 475848 руб. с НДС за штуку на общую сумму 951696 руб. 

Общая стоимость товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет 33017205 руб. Оплата товара по настоящей спецификации производится в следующем порядке: по факту поставки партии товара оплачивается в течение 3 банковских дней с даты поставки партии, согласно документам о передаче товара.

Согласно спецификации № 2 от 24.11.2021 к договору поставки № 09/11-1 стороны согласовали, что поставке подлежит: 

- колонна 5КД180-4.4 (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 28  штук по цене 443078 руб. за штуку на общую сумму 12406184 руб.; 

- фундамент ФДТ1 (серия 1.412-2 выпуск 1-3), с гидроизоляцией в 2 слоя в количестве 2 штук по цене 267977 руб. за штуку на общую сумму 534954 руб.; 

- фундамент ФЕТ1 (серия 1.412-2 выпуск 1-3), с гидроизоляцией в 2 слоя в количестве 2 штук по цене 310579 руб. за штуку на общую сумму 621158 руб. 

Общая стоимость товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет 13563296 руб. Оплата товара по настоящей спецификации производится в следующем порядке: по факту поставки партии товара оплачивается в течение 3 банковских дней с даты поставки партии, согласно документам о передаче товара. 

Согласно пункту 8 спецификации, в случае обнаружения поставки некачественной (дефектной) продукции, покупатель до начала разгрузки производит фото и/или видео фиксацию выявленных недостатков и отправляет акт об обнаружении поставки некачественной (дефектной) продукции с привлечением третьих лиц. После составления акта и осуществления фото и/или видео фиксации покупатель вправе продолжать разгрузку продукции. Акт и требование о прибытии представителя поставщика на склад покупателя направляются в адрес поставщика. Поставщик обязуется в течение 3-х дней с момента получения требования направить своего представителя на склад покупателю для составления двустороннего акта о выявленных недостатках. В случае неявки представителя поставщика в указанный срок для составления двустороннего акта документом, подтверждающим факт поставки некачественной (дефектной) продукции, считается акт, составленный покупателем с привлечением третьих лиц. Поставщик обязуется осуществить замену некачественной (дефектной) продукции, а также вывезти бракованную продукцию в течение 8-и дней с момента обнаружения покупателем поставки некачественной продукции. Погрузка и вывоз бракованной продукции осуществляется силами и за счет поставщика.

В приложении № 4 к договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021 стороны согласовали график поставки изделий по спецификации № 2, согласно которому: 

- колонна 5КД180-4.4 (серия 1.424.1-9 выпуск 1) подлежала поставке: в период с 13.12.2021 по 19.12.2021 в количестве 2 штук, в период с 20.12.2021 по 26.12.2021 – 6 штук, в период с 27.12.2021 по 31.12.2021 – 4 штуки, в период с 10.01.2022 по 16.01.2022 – 5 штук, в период с 17.01.2022 по 23.01.2022 – 5 штук, в период с 24.01.2022 по 31.01.2021 – 6 штук; 

- фундамент ФДТ1 (серия 1.412-2 выпуск 1-3), с гидроизоляцией в 2 слоя подлежал поставке в количестве 2 штук в период с 17.01.2022 по 23.01.2022; 

- фундамент ФЕТ1 (серия 1.412-2 выпуск 1-3) с гидроизоляцией в 2 слоя подлежал поставке в количестве 2 штук в период с 24.01.2022 по 31.01.2022. 

Сторонами 02.12.2021 было подписано дополнительное соглашение № 1 к спецификации № 2 от 24.11.2021 к договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021, которым изложили спецификацию № 2 в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

Согласно спецификации № 2 к договору в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.12.2021, поставке подлежала следующая продукция: 

- фундамент ФДТ1 (серия 1.412-2, выпуск 1-3), с гидроизоляцией в 2 слоя (дополнительно установить сетки косвенного армирования дна стакана, 2-4 шт. 4С (5Вр1-100)/(5Вр1-100) 2060х2060 30/30 по ГОСТ23279-2012) в количестве 2 штук по цене 267977 руб. за штуку на общую сумму 534954 руб.; 

- фундамент ФЕТ1 (серия 1.412-2, выпуск 1-3), с гидроизоляцией в 2 слоя (дополнительно установить сетки косвенного армирования дна стакана, 2-4 шт. 4С (5Вр1-100)/(5ВР1-100) 2060х2660 30/30 по ГОСТ23279-2012 в количестве 2 штук по цене 310579 руб. за штуку на общую сумму 621158 руб. 

Общая стоимость товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет 1157112 руб. Оплата товара по настоящей спецификации производится в следующем порядке: по факту поставки партии товара оплачивается в течение 3 банковских дней с даты поставки партии, согласно документам о передаче товара. 

Согласно спецификации № 3 от 01.02.2022 к договору поставки № 09/11-1 стороны согласовали, что поставке подлежит: 

- фундамент ФД36 (серия 1.412-2 выпуск 1-1) с гидроизоляцией в 2 слоя (дополнительно установить сетки ССД (см. 1.412.2, вып. 1-1, л. 60) в количестве 2 штук по цене 235712 руб. за штуку на общую сумму 471424 руб. 

Общая стоимость товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет 471424 руб. Оплата товара по настоящей спецификации производится в следующем порядке: по факту поставки партии товара оплачивается в течение 3 банковских дней с даты поставки партии, согласно документам о передаче товара.

Согласно спецификации № 4 от 21.02.2022 к договору поставки № 09/11-1 стороны согласовали, что поставке подлежит следующая продукция: 

- колонна 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 3 штук по цене 382596 за штуку на общую сумму 1147788 руб.; 

- колонна 1КД180-4.4в (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 1 штуки на сумму 387598 руб.; 

- колонна 1КД180-4.4г (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 1 штуки на сумму 383065 руб. 

Общая стоимость товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет 1918451 руб. Оплата товара по настоящей спецификации производится в следующем порядке: по факту поставки партии товара оплачивается в течение 3 банковских дней с даты поставки партии, согласно документам о передаче товара.

Кроме того, 10.03.2022 сторонами было подписано дополнительное соглашение № 3 к договору поставки № 09/1-1 от 09.11.2021, согласно которому стороны договорились изложить условия спецификации № 1 от 09.11.2021 к договору № 09/11-1 от 09.11.2021 в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению. Дополнительное соглашение № 1 от 02.12.2021 к договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021 считается утратившим силу с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.

Согласно спецификации № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения № 3 от 10.03.2022, поставке подлежала следующая продукция: 

- фундамент ФЕ6 (серия 1.412-2 выпуск 1-1 с гидроизоляцией) в количестве 24 штук по цене 219596 руб. с НДС за штуку на общую сумму 5270304 руб.;

- колонна 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 28 штук по цене 357596 руб. с НДС за штуку на общую сумму 10012688 руб.; 

- колонна 1КД180-4.4б (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 12 штук по цене 423543 руб. с НДС за штуку на общую сумму 5082516 руб.; 

- колонна 1КД180-4.4в (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 1 штуки по цене 362598 руб. с НДС; 

- колонна 1КД180-4.4г (серия 1.424.1-9 выпуск 1) в количестве 1 штуки по цене 358065 руб. с НДС. 

Общая стоимость товара, поставляемого по настоящей спецификации, составляет 21086171 руб. Оплата товара по настоящей спецификации производится в следующем порядке: по факту поставки партии товара оплачивается в течение 3 банковских дней с даты поставки партии, согласно документам о передаче товара.

В материалы дела представлены:

- счет на оплату № 304 от 01.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 312 от 03.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 315 от 07.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 318 от 09.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 321 от 10.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 322 от 13.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 323 от 14.12.2021 на сумму 219596 руб.

- счет на оплату № 324 от 15.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 327 от 16.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 328 от 17.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 329 от 20.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 330 от 21.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 332 от 23.12.2021 на сумму 439192 руб.;

- счет на оплату № 334 от 24.12.2021 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 337 от 28.12.2021 на сумму 439192 руб.;

- счет на оплату № 1 от 10.01.2022 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 4 от 11.01.2022 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 17 от 12.01.2022 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 20 от 13.01.2022 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 24 от 14.01.2022 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 30 от 17.01.2022 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 37 от 19.01.2022 на сумму 219596 руб.;

- счет на оплату № 46 от 24.01.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 55 от 26.01.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 67 от 04.02.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 68 от 04.02.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 69 от 07.02.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 70 от 07.02.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 71 от 09.02.2022 на сумму 535954 руб.;

- счет на оплату № 72 от 09.02.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 73 от 11.02.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 75 от 14.02.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 76 от 16.02.2022 на сумму 621158 руб.;

- счет на оплату № 79 от 0174.02.2022 на сумму 715661 руб.;

- счет на оплату № 81 от 21.02.2022 на сумму 720194 руб.;

- счет на оплату № 83 от 21.02.2022 на сумму 847086 руб.;

- счет на оплату № 84 от 24.02.2022 на сумму 847086 руб.;

- счет на оплату № 86 от 25.02.2022 на сумму 220312 руб.;

- счет на оплату № 88 от 25.02.2022 на сумму 847086 руб.;

- счет на оплату № 89 от 28.02.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 90 от 28.02.2022 на сумму 220312 руб.;

- счет на оплату № 92 от 02.03.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 95 от 04.03.2022 на сумму 715192 руб.;

- счет на оплату № 97 от 09.03.2022 на сумму 781139 руб.;

- счет на оплату № 98 от 11.03.2022 на сумму 781139 руб.;

- счет на оплату № 99 от 14.03.2022 на сумму 847086 руб.;

- счет на оплату № 100 от 16.03.2022 на сумму 806139 руб.;

- счет на оплату № 100 от 16.03.2022 на сумму 423543 руб. (уточненный счет);

- счет на оплату № 101 от 18.03.2022 на сумму 770194 руб.;

- счет на оплату № 102 от 18.03.2022 на сумму 382596 руб.;

- счет на оплату № 104 от 22.03.2022 на сумму 423543 руб.;

- счет на оплату № 105 от 22.03.2022 на сумму 383065 руб.;

- счет на оплату № 106 от 24.03.2022 на сумму 382596 руб.;

- выписка по лицевому счету ООО «ЖБТЕХ» за период с 02.11.2021 по 05.05.2022, отражающая поступление денежных средств от АО «АВВ-ЭНЕРГО»;

- платежные поручения № 3093 от 17.12.2021, № 3241 от 29.12.2021, № 369 от 10.02.2022, № 427 от  16.02.2022, № 516 от 25.02.2022, № 517 от 25.02.2022, № 596 от 17.03.2022

- УПД № 810 от 01.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 01.12.2021);

- УПД № 822 от 04.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 06.12.2021);

- УПД № 826 от 07.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 08.12.2021);

- УПД № 830 от 09.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 10.12.2021);

- УПД № 833 от 10.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 13.12.2021);

- УПД № 834 от 13.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 14.12.2021);

- УПД № 839 от 14.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 15.12.2021);

- УПД № 840 от 15.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 16.12.2021);

- УПД № 844 от 16.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 17.12.2021);

- УПД № 847 от 17.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 20.12.2021);

- УПД № 848 от 20.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 21.12.2021);

- УПД № 849 от 21.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 22.12.2021);

- УПД № 856 от 23.12.2021 на сумму 439192 руб. (дата получения 24.12.2021);

- УПД № 857 от 24.12.2021 на сумму 219596 руб. (дата получения 27.12.2021);

- УПД № 858 от 23.12.2021 на сумму 439192 руб. (дата получения 24.12.2021);

- УПД № 863 от 28.12.2021 на сумму 439192 руб. (дата получения 29.12.2021);

- УПД № 2 от 10.01.2022 на сумму 219596 руб. (дата получения 11.01.2022);

- УПД № 5 от 11.01.2022 на сумму 219596 руб. (дата получения 12.01.2022);

- УПД № 7 от 12.01.2022 на сумму 219596 руб. (дата получения 13.01.2022);

- УПД № 12 от 13.01.2022 на сумму 219596 руб. (дата получения 14.01.2022);

- УПД № 17 от 14.01.2022 на сумму 219596 руб. (дата получения 14.01.2022);

- УПД № 24 от 17.01.2022 на сумму 219596 руб. (дата получения 17.01.2022);

- УПД № 34 от 19.01.2022 на сумму 219596 руб. (дата получения 20.01.2022);

- УПД № 45 от 24.01.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 25.01.2022);

- УПД № 56 от 26.01.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 25.01.2022);

- УПД № 75 от 04.02.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 04.02.2022);

- УПД № 76 от 04.02.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 05.02.2022);

- УПД № 79 от 07.02.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 08.02.2022);

- УПД № 82 от 07.02.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 07.02.2022);

- УПД № 85 от 09.02.2022 на сумму 535954 руб. (дата получения 10.02.2022);

- УПД № 87 от 09.02.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 10.02.2022);

- УПД № 91 от 11.02.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 12.02.2022);

- УПД № 95 от 14.02.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 15.02.2022);

- УПД № 100 от 16.02.2022 на сумму 621158 руб. (дата получения 17.02.2022);

- УПД № 108 от 17.02.2022 на сумму 715661 руб. (дата получения 18.02.2022);

- УПД № 113 от 19.02.2022 на сумму 720194 руб. (дата получения 20.02.2022);

- УПД № 116 от 21.02.2022 на сумму 847086 руб. (дата получения 22.02.2022);

- УПД № 124 от 23.02.2022 на сумму 847086 руб. (дата получения 24.02.2022);

- УПД № 129 от 25.02.2022 на сумму 220312 руб. (дата получения 25.02.2022);

- УПД № 131 от 25.02.2022 на сумму 847086 руб. (дата получения 26.02.2022);

- УПД № 139 от 28.02.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 01.03.2022);

- УПД № 140 от 28.02.2022 на сумму 220312 руб. (дата получения 01.03.2022);

- УПД № 147 от 02.03.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 03.03.2022);

- УПД № 153 от 04.03.2022 на сумму 715192 руб. (дата получения 05.03.2022);

- УПД № 155 от 09.03.2022 на сумму 781139 руб. (дата получения 10.03.2022);

- УПД № 160 от 11.03.2022 на сумму 781139 руб. (дата получения 12.03.2022);

- УПД № 162 от 14.03.2022 на сумму 847086 руб. (дата получения 15.03.2022);

- УПД № 167 от 16.03.2022 на сумму 423543 руб. (дата получения 17.03.2022);

- УПД № 170 от 18.03.2022 на сумму 770194 руб. (дата получения 19.03.2022);

- УПД № 172 от 18.03.2022 на сумму 382596 руб. (дата получения 18.03.2022);

- УПД № 177 от 22.03.2022 на сумму 423543 руб. (дата получения 23.03.2022);

- УПД № 178 от 22.03.2022 на сумму 383065 руб. (дата получения 23.03.2022);

- УПД № 183 от 24.03.2022 на сумму 346836 руб. (дата получения 25.03.2022).

ООО «ЖБТЕХ» 16.05.2022 направило в адрес АО «АВВ-ЭНЕРГО» претензию, в которой указало на наличие задолженности по оплате переданного товара и допущенные в период действия договора нарушения срока оплаты товара, и просило в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии оплатить сумму основного долга в размере 1430384 руб., сумму неустойки за нарушение условий оплаты по договору поставки за период с 07.12.2021 по 16.05.2022 в размере 271936 руб. 50 коп., а также выплатить неустойку за период с 17.05.2022 до момента фактического исполнения обязательства. Претензия была получена ответчиком 23-24.05.2022.

Ответчиком в материалы дела представлены:

- копия сообщения № 885 от 23.11.2021 о необходимости провести мероприятия по наращиванию темпов производства и принять все необходимые меры для безусловного соблюдения графика поставки;

- копия сообщения № 01 от 10.01.2022 о выполнении условий договора, в котором АО «АВВ-ЭНЕРГО» указало на срыв сроков поставки;

- копия ответа ООО «ЖБТЕХ» № 04 от 11.01.2022 о том, что принимаются меры о сокращении сроков производства увеличением количества форм для производства колонн; к сообщению приложен обновленный график;

- копия акта № 6,7 входного контроля от 27.01.2022;

- копия сообщения № 89 от 28.01.2022, адресованного ООО «ЖБТЕХ», в котором АО «АВВ-ЭНЕРГО» указало на выявление в приемки 27.01.2022 колонны 1КД180-4.4а дефектов и просило осуществить замену дефектной колонны, а также организовать её вывоз в течение 8-и дней;

- копия ответа № 90 от 28.01.2022, в котором АО «АВВ-ЭНЕРГО» сообщало ООО «ЖБТЕХ» о неоднократном вызове представителей поставщика для осмотра поставленных изделий и составления акта о выявленных недостатках, но письма были проигнорированы, в связи с чем, АО «АВВ-ЭНЕРГО» выразило крайнюю озабоченность поведением поставщика и сообщило о том, что не будет осуществлять дальнейшую приемку некачественной (дефектной) продукции;

- копия письма №106 от 03.02.2022 о направлении результатов визуального и измерительного контроля качества колонн 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1), поставленных по УПД № 45 от 24.01.2022 и № 56 от 26.01.2022;

- копия акта № 8 входного контроля от 05.02.2022;

- копия письма № 119 от 07.02.2022 о выявлении при приемке колонн по УПД № 75 от 04.02.2022 дефектов качества на колонне 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1), и направлении представителя ООО «ЖБТЕХ» для участия в совместной приемке по качеству и подписании двустороннего акта о выявленных недостатках;

- копия акта № 4 входного контроля от 08.02.2022;

- копия письма № 112647 от 08.02.2022 о выявлении при приемке колонн по УПД № 82 от 09.02.2022 дефектов качества на колонне 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1), и направлении представителя ООО «ЖБТЕХ» для участия в совместной приемке по качеству и подписании двустороннего акта о выявленных недостатках;

- копия акта № 9 входного контроля от 10.02.2022;

- копия письма № 147 от 11.02.2022 о выявлении при приемке колонн по УПД № 87 от 09.02.2022 дефектов качества на колонне 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1), и направлении представителя ООО «ЖБТЕХ» для участия в совместной приемке по качеству и подписании двустороннего акта о выявленных недостатках;

- копия письма № 168 от 15.02.2022, в котором АО «АВВ-ЭНЕРГО» просило ООО «ЖБТЕХ» направить в их адрес скорректированные УПД по фактическому количеству принятых железобетонных изделий (№ 56 от 26.01.2022 принята 1 колонна 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1) из 2-х; № 75 от 04.02.2022 принята 1 колонна 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1) из 2-х; № 82 от 07.02.2022 принята 1 колонна 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1) из 2-х; № 87 от 09.02.2022 принята 1 колонна 1КД180-4.4а (серия 1.424.1-9 выпуск 1) из 2-х;

- копия письма № 255 от 18.03.2022, в котором АО «АВВ-ЭНЕРГО» сообщает ООО «ЖБТЕХ» в ответ на письмо № 38 от 18.03.2022 о том, что не подтверждает сумму задолженности в размере 8493539 руб., указывает на произведенную 17.03.2022 оплату на общую сумму 6257016 руб., а также, что задолженность за поставленные 17.03.2022 ЖБИ на сумму 806139 руб. не является просроченной; 

- копии платежных поручений № 596 от 17.03.2022 на сумму 2108538 руб., № 597 от 17.03.2022 на сумму 3707854 руб., № 598 от 17.03.2022 на сумму 440624 руб.;

- копия сообщения ООО «Центр строительного контроля» № 28/01/2022 от 28.03.2022 о результатах визуального и измерительного контроля железобетонных колонн в количестве 4 штук;

- копии актов №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 освидетельствования скрытых работ от 25.03.2022;

- копии деклараций о соответствии;

- копия уведомления ООО «ЖБТЕХ» № 24 от 10.02.2022, адресованного АО «АВВ-ЭНЕРГО» о том, что на 07.02.2022 за АО «АВВ-ЭНЕРГО» числится задолженность в сумме 4291152 руб. за поставленный товар; в уведомлении ООО «ЖБТЕХ» просит произвести оплату до 15.02.2022, в случае отсутствия оплат в указанный срок уведомляет о том, что будет вынуждено принять меры согласно условиям договора поставки;

- копия уведомления ООО «ЖБТЕХ» № 38 от 18.03.2022, адресованного АО «АВВ-ЭНЕРГО» о том, что на 18.03.2022 за АО «АВВ-ЭНЕРГО» числится задолженность в сумме 8493539 руб. за поставленный товар, в связи с чем, ООО «ЖБТЕХ» приостанавливает поставку товара по договору до полного погашения задолженности;

Ссылаясь на уклонение ответчика от оплаты принятого товара в полном объеме, а также от уплаты предусмотренной договором неустойки за нарушение сроков оплаты товара, истец обратился в суд с настоящим иском.

Ответчик, ссылаясь на допущенные истцом нарушения сроков поставки товара, обратился в суд со встречным иском о взыскании неустойки за указанное нарушение.

Рассмотрев представленные по делу материалы, арбитражный суд находит первоначально заявленные, а также встречные требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Отношения сторон основаны на договоре поставки.

Согласно статье 506 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Пунктами 1 и 2 статьи 508 ГК РФ предусмотрено, что в случае, когда сторонами предусмотрена поставка товаров в течение срока действия договора поставки отдельными партиями и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота. Наряду с определением периодов поставки в договоре поставки может быть установлен график поставки товаров (декадный, суточный, часовой и т.п.).

В силу положений статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

Факт заключения между сторонами договора поставки № 09/11-1 от 09.11.2021, согласования количества, ассортимента, стоимости и сроков поставки товара подтверждается соответствующими договором и спецификациями к нему.

При этом, следует отметить, что сторонами надлежащим образом были согласованы и подписаны графики поставки конкретных партий товара, ассортимент которого согласован в спецификациях № 1 и № 2 в их первоначальных редакциях, а также в спецификациях № 3 и № 4.

Доказательств согласования в установленном порядке нового графика поставки товара после внесенных сторонами изменений в спецификации №№ 1 и2, не представлено.

При этом, основные изменения были внесены в указанные спецификации дополнительными соглашениями к договору поставки от 02.12.2021 (изменен ассортимент подлежащих поставке колонн).

Материалами дела также подтверждается ведение сторонами электронной переписки в спорный период, в том числе направление АО «АВВ-ЭНЕРГО» электронного письма в адрес ООО «ЖБТЕХ» с просьбой принять в работу дополнительные соглашения к спецификациям №№ 1 и 2 к договору поставки.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается передача истцом (ООО «ЖБТЕХ») ответчику (АО «АВВ-ЭНЕРГО») предусмотренного договором товара на общую сумму 24566598 руб. в период с 01.12.2021 по 25.03.2022. 

При этом, материалами дела также подтверждается, что по универсальным передаточным документам № 56 от 26.01.2022, № 75 от 04.02.2022, № 82 от 07.02.2022 и № 87 от 09.02.2022 истцом ответчику был передан товар (колонны), качество части которого не соответствовало условиям договора (в каждой партии из двух колонн, в отношении одной колонны было выявлено несоответствие качества).

Указанное обстоятельство было зафиксировано АО «АВВ-ЭНЕРГО» с привлечением экспертного учреждения, о выявленных недостатках сообщено поставщику, который осуществил устранение выявленных недостатков. Окончательно указанный товар был принят покупателем 28.03.2022.

Материалами дела также подтверждается осуществление АО «АВВ-ЭНЕРГО» оплаты полученного товара в период с 17.12.2021 по 30.03.2022 в общей сумме 23171974 руб.

Доказательств оплаты оставшейся части принятого товара в сумме 1394624 руб. в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об обоснованности требования ООО «ЖБТЕХ» о взыскании с АО «АВВ-ЭНЕРГО» 1394624 руб. основного долга по оплате товара переданного по договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021. 

В силу статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (штрафом, пеней), то есть определенной законом или договором денежной суммой, которую должник должен уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

На основании статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

В силу положений пункта 6.5 договора поставки, за нарушение покупателем условий оплаты настоящего договора, покупатель по требованию поставщика уплачивает поставщику штраф в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки, за исключением авансовых платежей.

Принимая во внимание согласованные сторонами сроки оплаты передаваемого товара, даты фактической передачи товара (с учетом даты устранения недостатков товара, переданного по универсальным передаточным документам № 56 от 26.01.2022, № 75 от 04.02.2022, № 82 от 07.02.2022 и № 87 от 09.02.2022), суд приходит к выводу о том, что при расчете суммы штрафа (неустойки) истцом были допущены ошибки при определении дат начала просрочки оплаты принятого товара, которые, вместе с тем, не повлекли начисления штрафа в необоснованном размере, кроме штрафа за нарушение срока оплаты товара, переданного по универсальным передаточным документам № 56 от 26.01.2022 и № 87 от 09.02.2022. По мнению суда, срок оплаты по указанным УПД следует исчислять с даты передачи товара в отношении качественных колонн с 26.01.2022 и с 10.02.2022, соответственно, и с 28.03.2022 – в отношении некачественных колонн, недостатки которых были устранены поставщиком 28.03.2022. Кроме того, судом установлено, что в расчете истца допущены незначительные арифметические ошибки при расчете сумм штрафа по части партий товара.

Рассчитанный судом с учетом исправления вышеуказанных недостатков размер штрафа (неустойки) за нарушение сроков оплаты товара, составил 160056 руб. 89 коп. за период с 07.12.2021 по 30.03.2022, 249637 руб. 70 коп. за период с 02.10.2022 (дата окончания действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации № 497 от 28.03.2022 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами») по 29.03.2023. 

Учитывая, что ответчиком было допущено нарушение сроков оплаты принятого товара, суд приходит к выводу об обоснованности требования истца о взыскании штрафа (неустойки) за такое нарушение за период с 07.12.2021 по 29.03.2023 в сумме 409694 руб. 59 коп.

Истец также просил продолжать начисление и взыскание неустойки до момента фактического исполнения обязательства по оплате основного долга в размере 1394624 руб.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограничена. Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Учитывая изложенное, соответствующее требование истца является обоснованным.

Рассчитанный судом за период с 30.03.2023 по 24.05.2023 размер штрафа (неустойки) составил 78098 руб. 94 коп.

Таким образом, следует взыскать с АО «АВВ-ЭНЕРГО» в пользу ООО «ЖБТЕХ» 487793 руб. 53 коп. штрафа (неустойки) за общий период просрочки с 07.12.2021 по 24.05.2023 с продолжением начисления и взыскания штрафа (неустойки) начиная с 25.05.2023 по дату фактической уплаты основного долга в размере 1394624 руб.

В отношении встречных исковых требований АО «АВВ-ЭНЕРГО» о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки товара, суд считает необходимым указать следующее.

Заявляя о взыскании с ООО «ЖБТЕХ» предусмотренного пунктом 6.11 договора поставки штрафа (неустойки) в размере 0,2 % от стоимости непоставленного или несвоевременно поставленного товара, АО «АВВ-ЭНЕРГО» ссылается на нарушение поставщиком сроков поставки, согласованных в приложениях № 2 и № 4 к договору поставки.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, в указанных приложениях были согласованы графики поставки товара, указанного в спецификациях № 1 и № 2 в их первоначальных редакциях.

После подписания сторонами спецификаций № 1 от 09.11.2021 и № 2 от 24.11.2021, ими были согласованы изменения в данные спецификации, касающиеся ассортимента и стоимости подлежащего передаче товара (колонн), однако новые графики поставки товара в соответствии с уточненным ассортиментом и стоимостью не были согласованы.

Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что в отношении измененного сторонами ассортимента подлежащего поставке товара, в отсутствие согласованного сторонами измененного графика поставок, начисление штрафа при нарушении сроков поставки, согласованных в отношении первоначального ассортимента товара, является необоснованным и не соответствующим добросовестному поведению участника гражданского оборота.

В этой связи, с учетом положений статьи 10 ГК РФ, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для начисления неустойки за нарушение сроков передачи товара (колонн).

В отношении сроков поставки иного согласованного сторонами товара (фундамент ФЕ6 (серия 1.412-2 выпуск 1-1 с гидроизоляцией) в количестве 22 штук; фундамента ФДТ1 (серия 1.412-2 выпуск 1-3), с гидроизоляцией в 2 слоя в количестве 2 штук и фундамента ФЕТ1 (серия 1.412-2 выпуск 1-3), с гидроизоляцией в 2 слоя в количестве 2 штук) судом установлены факты просрочки поставки.

При этом, доводы ООО «ЖБТЕХ» о приостановлении им поставки товара в связи с наличием задолженности по оплате предыдущих партий на основании пункта 6.6 договора поставки, признаются судом необоснованными, поскольку о приостановлении поставок ООО «ЖБТЕХ» впервые сообщило АО «АВВ-ЭНЕРГО» в марте 2022 года. Поведение ООО «ЖБТЕХ» до указанного момента не свидетельствовало об использовании указанного права поставщиком. В этой связи, заявление соответствующих доводов при рассмотрении спора о взыскании предусмотренных договором за нарушение сроков поставки штрафных санкций, не может быть признано добросовестным поведением поставщика.

Проверив представленный АО «АВВ-ЭНЕРГО» расчет штрафа за нарушение сроков поставки, суд признает его неверным с учетом вышеуказанного. Кроме того, судом установлено, что АО «АВВ-ЭНЕРГО» при расчете сумм штрафа допустило ошибки при определении дат начала просрочки исполнения обязательства, а также не учитывало, что по ряду партий последний день срока поставки выпадал на выходной день.

Рассчитанный судом с учетом вышеуказанных обстоятельств размер штрафа составил 110930 руб. 11 коп., в том числе 439 руб. 19 коп. по УПД № 810 от 01.12.2021, 8344 руб. 65 коп. по УПД №№ 822, 826, 830, 833, 834, 10540 руб. 61 коп. по УПД №№ 839, 840, 844, 847, 848, 878 руб. 38 коп. по УПД № 849, 3513 руб. 54 коп. по УПД № 856,  3074 руб. 34 коп. по УПД № 857, 7905 руб. 46 коп. по УПД № 863, 36892 руб. 13 коп. по УПД №№ 2, 5, 7, 12, 17, 18223 руб. 44 коп. по УПД № 85, 21119 руб. 37 коп. по УПД № 100.

Учитывая изложенное, требование АО «АВВ-ЭНЕРГО» о взыскании с ООО «ЖБТЕХ» штрафа (неустойки) за нарушение сроков поставки товара по договору поставки № 09/11-1 от 09.11.2021 является обоснованным и подлежит удовлетворению в сумме 110930 руб. 11 коп.

В остальной части, встречные исковые требования не подлежат удовлетворению.

На основании статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) исковые требования ООО «ЖБТЕХ» подлежат оплате государственной пошлиной в сумме 31465 руб., встречные исковые требования АО «АВВ-ЭНЕРГО» - в сумме 41917 руб. 

ООО «ЖБТЕХ» при обращении в суд с настоящим иском уплатило государственную пошлину в сумме 30682 руб. (платежное поручение № 329 от 20.06.2022), АО «АВВ-ЭНЕРГО» - в сумме 33539 руб. (платежное поручение № 1587 от 05.10.2022). 

В этой связи, на основании статьи 110 АПК РФ, с учетом результата рассмотрения дела (иск ООО «ЖБТЕХ»), следует взыскать с АО «АВВ-ЭНЕРГО» в пользу ООО «ЖБТЕХ» 29981 руб. 41 коп. расходов по уплате государственной пошлины. Кроме того, следует взыскать с АО «АВВ-ЭНЕРГО» в федеральный бюджет 765 руб. 12 коп. государственной пошлины, с ООО «ЖБТЕХ» в федеральный бюджет 17 руб. 88 коп. государственной пошлины.

С учетом результата рассмотрения встречного иска АО «АВВ-ЭНЕРГО» следует взыскать с ООО «ЖБТЕХ» в пользу АО «АВВ-ЭНЕРГО» 983 руб. 37 коп. расходов по уплате государственной пошлины. Кроме того, следует взыскать с ООО «ЖБТЕХ» в доход федерального бюджета 245 руб. 64 коп. государственной пошлины, с АО «АВВ-ЭНЕРГО» - 8132 руб. 36 коп. государственной пошлины.

Согласно части 5 статьи 170 АПК РФ при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

Таким образом, с учетом произведенного судом зачета следует взыскать с АО «АВВ-ЭНЕРГО» в пользу ООО «ЖБТЕХ» 1283693 руб. 89 коп. основного долга, 487793 руб. 53 коп. штрафа (неустойки), 28998 руб. 04 коп. расходов по уплате государственной пошлины; начисление и взыскание штрафа (неустойки) следует производить с 25.05.2023 на сумму основного долга 1283693 руб. 89 коп. до даты фактического его погашения. 

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ЖБТЕХ» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «АВВ-ЭНЕРГО» (г. Тула, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЖБТЕХ» (г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1912398 руб. 94 коп., в том числе 1394624 руб. основного долга, 487793 руб. 53 коп. неустойки за период с 07.12.2021 по 24.05.2023, 29981 руб. 41 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Начисление и взыскание неустойки производить до даты фактической уплаты основного долга в сумме 1394624 руб., начиная с 25.05.2023 исходя из ставки в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.

В остальной части иска отказать.

Встречный иск акционерного общества «АВВ-ЭНЕРГО» (г. Тула, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЖБТЕХ» (г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «АВВ-ЭНЕРГО» (г. Тула, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 111913 руб. 48 коп., в том числе 110930 руб. 11 коп. неустойки, 983 руб. 37 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части встречного иска отказать.

Произвести судебный зачет.

По результатам зачета указанных денежных сумм в порядке абзаца второго части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации взыскать с акционерного общества «АВВ-ЭНЕРГО» (г. Тула, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЖБТЕХ» (г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1800485 руб. 46 коп., в том числе 1283693 руб. 89 коп. основного долга, 487793 руб. 53 коп. неустойки за период с 07.12.2021 по 24.05.2023, 28998 руб. 04 коп. расходов по уплате государственной пошлины. Начисление и взыскание неустойки производить до даты фактической уплаты основного долга в сумме 1283693 руб. 89 коп., начиная с 25.05.2023 исходя из ставки в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.

Взыскать с акционерного общества «АВВ-ЭНЕРГО» (г. Тула, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 8897 руб. 48 коп. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЖБТЕХ» (г. Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 263 руб. 52 коп. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

 

Судья                                                                                                                           Е.Н. Баркова