Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-10626/2021

г. Ставрополь

14 сентября 2022 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чапуговой В.С., рассмотрел в заседании суда исковое заявление 

индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Ставрополь, ОГРНИП  318265100031060,  

к обществу с ограниченной ответственностью специализированному застройщику  «Метропольстрой», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>,  

о взыскании задолженности по договору подряда в размере 156 893,76 руб., неустойки в размере  54 741,77 руб., всего 211 635,53 руб.,  

и встречное исковое заявление 

общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика  «Метропольстрой», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>,  

к индивидуальному предпринимателю ФИО1, г. Ставрополь  ОГРНИП 318265100031060,  

о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ в размере 1 114 015 руб., 

при участии в судебном заседании представителя истца по первоначальному иску ФИО2 по  доверенности от 02.07.2021 и индивидуального предпринимателя Хорошего М.В., представителей  ответчика по первоначальному иску ФИО3 по доверенности от 28.07.2021 и  ФИО4 С.М.К. по доверенности от 24.08.2022, экспертов ФИО5, ФИО6  

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

заявление индивидуального предпринимателя ФИО1 об  уточнении первоначальных исковых требований удовлетворить.  

Заявление общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика  «Метропольстрой» об уточнении встречных исковых требований удовлетворить частично.  

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика  «Метропольстрой», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО1, г. Ставрополь ОГРНИП 318265100031060,  задолженность в размере 156 895, 76 руб., неустойку в размере 37 027, 40 руб., всего 193 923,  

16 руб., расходы на проведение судебной экспертизы в размере 82 466, 86 руб., расходы на оплату  услуг представителя в размере 32 070, 44 руб., а также расходы по уплате государственной  пошлины в размере 5 662 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика  «Метропольстрой», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, государственную пошлину в размере  966 руб. в доход федерального бюджета.  

В части взыскания неустойки в размере 14 562, 35 руб. отказать. 

Заявление в части взыскания судебных расходов в размере 17 929, 56 руб. оставить без  удовлетворения.  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика  «Метропольстрой», г. Ставрополь, ОГРН 

<

***>, государственную пошлину в размере  6 314 руб. в доход федерального бюджета.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству  взыскателя.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья А.А. Ващенко