АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 

www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru  

тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е  Резолютивная часть

Дело № А27-20202/2019

город Кемерово

23 октября 2019 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе: судьи Переваловой О.И. при ведении  протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Соловьевой Е.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Главного управления  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области, г.  Кемерово (ОГРН 1044205090907, ИНН 4205076551)  

к обществу с ограниченной ответственностью Монтажно-технологическое управление  «ЮгКомСтрой», г. Краснодар (ОГРН 1022301204595, ИНН 2308087914)  

о признании недействительными актов приёмки выполненных работ, взыскании 314766,84  руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по контракту, 771 500, 17 руб.  затрат на возведение временных зданий и сооружений, 120 338, 57 руб. завышенной  стоимости работ, 181 411, 86 руб. пени за ненадлежащее исполнение обязательств по  контракту (с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации);  

третье лицо: федеральное казенное учреждение "Управление капитального строительства  МЧС России" г, Москва, ОГРН: 1087746892595  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

решил:

Иск удовлетворить в части. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Монтажно-технологическое управление «ЮгКомСтрой» в пользу Главного управления  Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кемеровской области  286547,47 руб. неустойки.  

 В остальной части в удовлетворении иска отказать, судебные издержки отнести на  стороны пропорционально удовлетворённым требованиям.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Монтажно-технологическое управление «ЮгКомСтрой» в доход федерального бюджета  5549,20 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение одного месяца с момента его принятия.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный  суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья О.И. Перевалова