06/2022-44898(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-30055/2021 

г.Нижний Новгород 10 марта 2022 года  

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Кузовихиной Светланы Дмитриевны (шифр 6-694), при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Дивеевская Строительная Компания"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Федеральному государственному казенному учреждению «11 Центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая часть 6907,  г.Нижний Новгород)» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с Федерального государственного казенного учреждения «11 Центр  заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая  часть 6907, г.Нижний Новгород)» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Дивеевская Строительная Компания" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 7 346 555,40 руб. неустойки, 41 921,00 руб. расходов по  государственной пошлине.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дивеевская Строительная  Компания" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  

87 343,00 руб. государственной пошлины. 

Взыскать с Федерального государственного казенного учреждения «11 Центр  заказчика-застройщика войск национальной гвардии Российской Федерации (Войсковая  часть 6907, г.Нижний Новгород)» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 2 574,00 руб. государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. В остальной части исковые требования отклонить. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента его принятия.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может  быть обжаловано в порядке кассационного производства, если такое решение было  предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

 Электронная подпись действительна.

Судья Д а н н ы е  Э П : У д о с т о в е р я ю щ и й   ц е н т р   Ф Г Б У   И А Ц   С у д е б н о г о С.Д. Кузовихина  

департамента

Дата 26.05.2021 9:07:55

 Кому выдана Кузовихина Светлана Дмитриевна