Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г.Волгоград                                                                                            Дело №А12-34283/2017

«10» ноября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 ноября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 10 ноября 2017 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Артюховой В.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «АльянсСтройКом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «САКС-ТМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности и неустойки,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, доверенность от 28.09.2017г.,

от ответчика – ФИО2, доверенность от 25.11.2016г.,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «АльянсСтройКом» обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «САКС-ТМ» о взыскании задолженности в сумме 1 149 974 руб. 38 коп. и неустойки в сумме 17 249 руб. 62 коп.

До рассмотрения дела по существу истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил требования в части периода неустойки – с 20.01.2017 по 20.06.2017.

Ответчик не возражал против удовлетворения заявленных требований.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив фактические обстоятельства дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 14.09.2016 между истцом (Субподрядчик) и ответчиком (Генподрядчик) заключен договор субподряда №78-09/16, предметом которого является выполнение Субподрядчиком по заданию Генподрядчика работ по благоустройству территории объекта: «16-ти этажный жилой дом по ул.Новоремесленной, 13 в Краснооктябрьском районе г.Волгограда».

В соответствии с пунктом 2.1 договора стоимость работ составляет 8 284 527 руб. 48 коп.

Согласно пункту 2.4 договора, оплата выполненных работ производится в срок 15 дней после подписания Генподрядчиком форм КС-2, КС-3 с зачетом ранее выплаченного аванса пропорционально стоимости выполненных работ при условии устранения Субподрядчиком выявленных в процессе приемки недостатков и получения денежных средств от Заказчика.

Генподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Субподрядчику за задержку расчетов за выполненные работы – пеню в размере 0.01% стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 30 дня после предъявления счета (пункт 8.1 договора).

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу  и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу части 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Во исполнение принятых на себя обязательств истцом выполнены работы на сумму 5 599 974 руб. 38 коп., что подтверждается актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) №1, 2 от 30.11.2016 и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) №1, 2 от 30.11.2016, подписанными сторонами.

Ответчиком произведена оплата выполненных работ в сумме 4 450 000 руб., что подтверждается платежными поручениями.

Доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме ответчиком не представлено.

Таким образом, задолженность ответчика составляет 1 149 974 руб. 38 коп.

24.04.2017 ответчиком получена претензия.

С учетом изложенного, требования о взыскании задолженности в сумме 1 149 974 руб. 38 коп. подлежат удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Ввиду просрочки оплаты, истец начислил ответчику неустойку за период с 20.01.2017 по 20.06.2017 в сумме 17 249 руб. 62 коп.

Представленный истцом расчет обоснован, судом проверен, ответчиком не оспорен.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании неустойки в сумме 17 249 руб. 62 коп. подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 24 672 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «САКС-ТМ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АльянсСтройКом» основной долг в сумме 1 149 974 руб. 38 коп. и неустойку в сумме 17 249 руб. 62 коп., а всего 1 167 224 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 24 672 руб.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                     С.А.Шутов