1032/2023-245291(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;  

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-24491/2022

город Саратов

11 сентября 2023 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРМИДА» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «МОНСОЛ РУС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность по оплате  основного долга по договору подряда № 30-04/2021/СП от 30.04.2021 в размере 2 640 123 руб.  93 коп., договорную неустойку в размере 132 006 руб. 20 коп., а также расходы по оплате  государственной пошлины в размере 19 771 руб. 76 коп., а всего – 2 791 901 руб. 89 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МОНСОЛ РУС» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)в пользу общества с ограниченной ответственностью  «АРМИДА» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)неустойку за просрочку выполнения  второго этапа работ по договору подряда № 30-04/2021/СП от 30.04.2021за период с 02.10.2022  по 11.02.2023 в размере 908 833 руб. 33 коп.; неустойку за просрочку выполнения третьего  этапа работ по договору подряда № 30-04/2021/СП от 30.04.2021за период с 02.10.2022 по  11.02.2023 года в размере 110 833 руб. 33 коп., а также расходы по уплате государственной  пошлины в размере 13 251 руб. 92 коп., а всего 1 032 918 руб. 58 коп.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований.  

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АРМИДА»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «МОНСОЛ РУС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 1 758  983 руб. 31 коп.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской  области.  

Судья арбитражного суда Саратовской области 

ФИО1 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 07.07.2023 3:07:00

 Кому выдана ФИО1