43_37828417 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

05. 12. 2023 года. Дело № А40-44249/23-43-369  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО специализированный застройщик " Шаболовский " (ОГРН 

<

***>) к ООО " ИЛЛИУМ " (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 8 164 235 руб. 03 коп. – суммы неотработанного аванса, неустойки, процентов по  день фактической уплаты суммы неотработанного аванса и  

встречное исковое заявление ООО " ИЛЛИУМ " к ООО специализированный застройщик " Шаболовский " 

о признании недействительным одностороннего отказа ООО специализированный застройщик "  Шаболовский " от исполнения договора № 2022-10 от 13.05.2022 г., заключенного между истцом и  ответчиком, выраженного в Уведомлении об отказе от договора № 235 от 14.02.2023 г.,  

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 27 от 27.09.2022 г., Бурна-ев А.В., доверенность № 01 от 11.01.2023 г., от ответчика – ФИО2, доверенность б/н от  01.08.2022 г.  

Руководствуясь статьями 7, 8, 9, 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 132, 155, 159, 162, 166-171,  176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск ООО специализированный застройщик " Шаболовский " к ООО "  ИЛЛИУМ " о взыскании 8 164 235 руб. 03 коп. – суммы неотработанного аванса, неустойки, процентов по день фактической уплаты суммы неотработанного аванса удовлетворить.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по первоначальному иску отнести на ООО " ИЛЛИУМ ".  

Ходатайство ответчика истребовании доказательств от истца оставить без удовлетворения.  

Встречный иск ООО " ИЛЛИУМ " к ООО специализированный застройщик " Шаболовский  " о признании недействительным одностороннего отказа ООО специализированный застройщик "  Шаболовский " от исполнения договора № 2022-10 от 13.05.2022 г., заключенного между истцом и  ответчиком, выраженного в Уведомлении об отказе от договора № 235 от 14.02.2023 г. оставить  без удовлетворения.  

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки по встречному иску отнести на  ООО " ИЛЛИУМ ".  

Взыскать с ООО " ИЛЛИУМ " (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО специализированный  застройщик " Шаболовский " (ОГРН 

<

***>) 8 164 235 руб. 03 коп., в том числе: 7 682 423  руб. 00 коп. – суммы неотработанного аванса, 481 812 руб. 03 коп. – неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами из расчёта ключевой ставки Банка России за соответ- 

ствующие периоды от 7 682 423 руб. 00 коп. за каждый день просрочки в период с 25.02.2023 г. по  день фактической уплаты суммы неотработанного аванса и расходы по уплате госпошлины в сумме 63 821 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья О.В. Романов