1165/2019-107196(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 22 апреля 2019 года 

по делу А33-33398/2018 Красноярск 

23 апреля 2019 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

Иск акционерного общества «Управляющая строительная компания «Новый Город»  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Витраж» (ИНН 

<

***>,  г. Ачинск) в пользу акционерного общества «Управляющая строительная компания «Новый  Город» (ИНН 

<

***>, г. Красноярск) 119 670,71 руб. неустойки, а также 4 587,30 руб.  судебных расходов по государственной пошлине.  

В удовлетворении иска в остальной части отказать. Иск общества с ограниченной ответственностью «СК Витраж» удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества «Управляющая строительная компания «Новый  Город» (ИНН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «СК Витраж» (ИНН 

<

***>, г. Ачинск) 66 776,72 руб. неустойки, а  также 2 671 руб. судебных расходов по государственной пошлине.  

Произвести зачет требований по первоначальному исковому заявлению и встречному  исковому заявлению, взыскать в результате зачета встречных требований с общества с  ограниченной ответственностью «СК Витраж» (ИНН 

<

***>, г. Ачинск) в пользу  акционерного общества «Управляющая строительная компания «Новый Город» (ИНН  

<

***>, г. Красноярск) 52 893,99 руб. неустойки, а также 1 916,30 руб. судебных  расходов по государственной пошлине.  

Возвратить акционерному обществу «Управляющая строительная компания «Новый  Город» (ИНН 

<

***>, г. Красноярск) из федерального бюджета 7 113 руб.  государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 2376 от 03.09.2018.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья А.А. Горбатова