АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть 

г. Воронеж Дело № А14-1814/2017  «26» сентября 2017 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе: судьи Семенова Г.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Северо-Западное производственно-геологическое  объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договорам N 15-Р от 30.09.2013, N 19-Р от 05.11.2013  и по встречному исковому заявлению акционерного общества «Северо-Западное  производственно-геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности по  договорам N 15-Р от 30.09.2013, N 19-Р от 05.11.2013  

при участии в судебном заседании: 

от ООО СМП 36»: ФИО2, представитель, доверенность от 01.11.2016;  ФИО3, представитель по доверенности от 14.08.2017;  

от АО «Северо-Западное ПГО»: ФИО4, представитель по доверенности   № 41 от 14.04.2017; ФИО5, представитель по доверенности № 62 от  04.08.2017,  

руководствуясь статьями 65, 102, 110, 163, 167-171, 180, 181, АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с акционерного общества «Северо-Западное производственно- геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  

«Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 4 280 000 руб. неустойки по договорам N 15-Р от 30.09.2013,  N 19-Р от 05.11.2013.  

В остальной части исковых требований общества с ограниченной  ответственностью «Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать.  

2. Исковое заявление акционерного общества «Северо-Западное  производственно-геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу акционерного общества «Северо-Западное  производственно-геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 700 000 руб. задолженности по договору N  19-Р от 05.11.2013. и 5 043, 59 руб. расходов по государственной пошлине.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

3. В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 170 АПК РФ произвести зачет  взысканных сумм в размере 700 000 руб. и 5 043, 59 руб. неустойки к  задолженности и судебным расходам.  

4. Взыскать с акционерного общества «Северо-Западное производственно- геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажное предприятие 36», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 3 573 666, 41 руб. неустойки по договорам N 15-Р от  30.09.2013, N 19-Р от 05.11.2013.  

Взыскать с акционерного общества «Северо-Западное производственно- геологическое объединение», г. Санкт-Петербург (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) в доход Федерального бюджета 101 999 руб. государственной  пошлины  

Для принудительного взыскания денежных средств, указанных в пункте 4  резолютивной части решения, выдать исполнительные листы после вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со  дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Арбитражного суда Воронежской области Г.В. Семенов