АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Долматова ул., дом 2, город Кострома, 156000 http://www.kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А31-10143/2023

город Кострома

29 августа 2024 года

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Голубевой Ольги  Дмитриевны, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Наголкиной А. Н., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по  иску Управления имущественных и земельных отношений Администрации города  Костромы, г. Кострома (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к жилищному строительному кооперативу «Тихий», г. Кострома (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании 372321 руб. 64 коп. неустойки за период с 10.05.2018 по 30.08.2020 по  договору о комплексном освоении территории от 09.01.2018 № 1/Да.0383.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить. 

Взыскать с жилищного строительного кооператива «Тихий», г. Кострома  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Управления имущественных и  земельных отношений Администрации города Костромы, г. Кострома (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 372321 руб. 64 коп. неустойки.  

 Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Взыскать с жилищного строительного кооператива «Тихий», г. Кострома  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 10446  руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по  истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу при отсутствии  у суда сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии  с требованиями пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской  Федерации.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Костромской области в течение месяца с момента  принятия решения.  

Решение также может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа через Арбитражный суд Костромской области в срок, не превышающий  двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Судья О.Д. Голубева