АРБИТРАЖНЫЙ СУД  CАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001, г. Самара, ул. Самарская, 203 «Б», тел. (846)207-55-15

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

18 мая 2021 года

Дело №

А55-6568/2020

Резолютивная часть решения объявлена 11 мая 2021 года.

Решение изготовлено в полном объеме 18 мая 2021 года.

Арбитражный суд Самарской области

в составе

судьи Шабанова А.Н.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Каримовой Ю.Я.

рассмотрев в судебном заседании 11 мая 2021 года дело по иску 

Акционерного общества "Тевис",

к Обществу с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания "СтройЭнергоПроект"

о взыскании 2 172 751руб. 55коп. 

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания "СтройЭнергоПроект"

к Акционерному обществу "Тевис"

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности  

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: Общества с ограниченной ответственностью "Автоград-Водоканал"

при участии в заседании

от общества "Тевис" – не участвовал, извещен; 

от общества "СтройЭнергоПроект" – не участвовал, извещен;

от третьего лица – не участвовал, извещен;

установил:

Акционерное общество «Тевис» обратилось в арбитражный суд с исковым заявление к Обществу с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания «СтройЭнергоПроект», с учетом изменения размера исковых требований, принятых протокольным определением суда от 03.12.2020, о взыскании 2 172 751руб. 55коп., составляющие задолженность в части платы за подключение по договору о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения  № 187/в-19Т от 20.04.2019 в сумме 2 018 180руб. 00коп. и неустойку за период с 22.02.2020 по 05.10.2020 в сумме 154 571руб. 55коп., неустойки начисленной на остаток задолженности из расчета 1/130 ставки рефинансирования (ключевой ставки) Банка России, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы задолженности за каждый день просрочки начиная с 06.10.2020 по день фактического исполнения обязательства. 

Определением от 17.03.2020 судом удовлетворено заявление Акционерного общества «Тевис» о принятии обеспечительных мер о запрете ИФНС по Красноглинскому району г. Самары вносить запись о ликвидации Общества с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания «СтройЭнергоПроект». 

Определением суда от 10.06.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Общество с ограниченной ответственностью "Автоград-Водоканал".

Определением суда от 11.08.2020 произведена замена судьи Ануфриевой А.Э. на судью Шабанова А.Н. в связи с назначением судьи Ануфриевой А.Э. Указом Президента Российской Федерации от 09.08.2020 № 504 судьей Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда.

Определением суда от 09.09.2020 для совместного рассмотрения с первоначальным иском по делу А55-6568/2020 принято встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания «СтройЭнергоПроект» к Акционерному обществу «Тевис» о признании недействительным договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 187/в-19Т от 20.04.2019 и применении последствий недействительности сделки.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Как следует из представленных в суд документов, между Акционерным обществом «Тевис» (общество «Тевис»)  и Обществом с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания «СтройЭнергоПроект» (общество «СтройЭнергоПроект») заключен договор № 187/в-19Т от 20.04.2019 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта – «Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов», расположенный  по адресу: Самарская область,  г. Тольятти, Автозаводский район, ул.Спортивная,85,87,89. 

Согласно условиям которого истец по первоначальному иску обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства ответчика по первоначальному иску и в соответствии с условиями на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения подключить объект к сетям централизованной системы водоснабжения, а ответчик по первоначальному иску обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта к централизованной системе водоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 договора общество «Тевис» обязалось выполнить следующие мероприятия, направленные на обеспечение возможности технологического подключения объекта капитального строительства общества «СтройЭнергоПроект»к централизованной системе холодного водоснабжения: 

- Модернизация водовода с увеличением диаметра от ВК-66 в сторону ВК-126, ПИР.СМР 32,534 п.м.;

- Модернизация водовода с увеличением диаметра от ВК-126 в сторону Вк-120. ПИР, СМР 35,697 п.м.

В целях выполнения мероприятий по подключению, указанных в п.2 договора о подключении, общество «Тевис», в соответствии с нормами Федерального Закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" были проведены конкурентные процедуры и заключен договор подряда № 961-19С от 27.08.2019 на   модернизацию водовода с увеличением диаметра от ВК-66 до ВК-126 и модернизацию водовода с увеличением диаметра от ВК-126 до ВК- 120 в интересах ООО «СтройЭнергоПроект». Исполнение по договору подряда на дату предъявления иска подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке работ (КС-2) и платежным поручением.

Согласно пункту 20 заключенного договора объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

Сторонами 06.02.2020 был подписан акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения № 42-В без замечаний.

По мнению общества «Тевис», обязательства по договору № 187/в-19Т от 20.04.2019 в части осуществления подключения им исполнены.

Общество «Тевис», являясь на основании Постановления Мэрии г.о. Тольятти Самарской области от 04.04.2014 № 1081-п/1 гарантирующей организацией в сфере централизованного холодного водоснабжения и водоотведения на территории Автозаводского района г. Тольятти, эксплуатирует сети инженерно-технического обеспечения и осуществляет подключение объектов капитального строительства заявителей к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Порядок подключения к централизованной системе холодного водоснабжения регулируется нормами: 

Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»);

Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Правила № 644); Постановления  Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения"; Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", "Правилами разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение"); Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406; Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э.

В силу положений пункта 2 части 1 и пункта 3 части 7 статьи 31 ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения относится к регулируемым видам деятельности.

В соответствии с пунктами 1 - 3  статьи 18 ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения  осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 1 Правил № 644 присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) централизованной системе водоотведения, произведенное при отсутствии договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения или с нарушением его условий является  самовольным подключением.

Согласно пункту 97 Правил №644 договор о подключении является публичным для организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

В соответствии с частью 15 статьи 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения заключаются в соответствии с типовой формой договора о подключении (технологическом присоединении), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N645.

Согласно пункту 20 типовой формы договора о подключении, утвержденной  Постановлением  Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта.

Вместе с тем, как указывает общество «Тевис»  обязательства по внесению платы за подключение со стороны ответчика по первоначальному иску на момент предъявления иска исполнены не в полном объеме.

Плата за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения  подлежит государственному регулированию в силу статьи 31 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Согласно части 13 статьи 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В случае если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях обеспечения водоснабжения и (или) водоотведения объекта капитального строительства заявителя превышает устанавливаемый в порядке, утвержденным Правительством Российской Федерации, предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового значения или в виде доли от общей мощности централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плата за подключение (технологическое присоединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

При установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке могут учитываться расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлен более низкий (высокий) уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода (по сравнению с указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 28.09.2017 № 299 «Об установлении для городского округа Тольятти предельного уровня нагрузки, при котором плата за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения  устанавливается индивидуально» для заявителя, обратившегося за подключением с нагрузкой 10 куб. метров в сутки и более, тарифы на подключение  устанавливаются органом регулирования тарифов индивидуально.

Учитывая, что заявленный обществом «СтройЭнергоПроект» размер нагрузки (7,61 м3/час; 75,76 м3/сут) превышает предельный уровень, установленный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 28.09.2017 № 299 нагрузки, плата за подключение подлежит установлению в индивидуальном порядке. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения относится к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Полномочия по установлению платы за подключение возложены на орган тарифного регулирования субъекта Российской Федерации. 

На территории Самарской области в соответствии с пунктом 7.2 Положения о Департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области, утвержденного Постановлением Правительства Самарской области от 10.10.2018  № 582 установление платы за подключение к системам водоснабжения относится к предмету ведения и полномочиям Департамента. 

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 04.04.2019 № 102 установлен индивидуальный размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «Тевис» объекта капитального строительства «Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 85,87,89 заявителя ООО «ФСК «СЭП».

Индивидуальный размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения установлен в размере 5 015 150,00 рублей без НДС.

Условиями заключенного договора (пункт 14, 15) плата за подключение (технологическое присоединение) установлена  в размере 6 018 180,00 руб. (Шесть миллионов восемнадцать тысяч сто восемьдесят руб. 00 коп.), в том числе НДС (20 процентов) – 1 003 030,00 руб. 

Согласно п.п. «ж» п. 12 заключенного договора общество «СтройЭнергоПроект» вносит плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в размере и в сроки, которые установлены Договором, в частности согласно п. 14 Договора в следующем порядке:

2 106 363,00 руб. (35 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения Договора, т.е. не позднее 13.05.2019 (с учетом даты получения Истцом первоначальному иску акцепта вх. от 24.04.2019 и праздничных дней);

3 009 090,00 руб. (50 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения Договора, но не позднее даты фактического подключения, т.е. не позднее 23.07.2019;

902 727,00 руб. (15 процентов платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания Сторонами Акта о подключении (технологическом присоединении), т.е. не позднее 21.02.2020г. с учетом  подписания сторонами 06.02.2020 акта о подключении.

Аналогичный порядок внесения платы за подключение также предусмотрен условиями типового договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и пунктом 98 Правил № 644. 

Оплата по договору произведена обществом «СтройЭнергоПроект» в размере 4 000 000,00 руб. согласно платежного поручения № 167 от 25.06.2019, не исполненное обязательство  составило сумму 2 018 180руб. 00коп. 

Согласно п. 25 Договора в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обществом «СтройЭнергоПроект» обязательств по оплате Договора общество «Тевис» вправе потребовать уплаты пени в размере одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты, что за период с 22.02.2020 по 05.10.2020 составило сумму 154 571руб. 55коп.

Оставление обществом «СтройЭнергоПроект» претензий об уплате задолженности в части платы за подключение и пени исх. от 04.02.2020 № 14/1045, от 02.03.2020 № 14/2283, без удовлетворения послужило основанием для обращения общества «Тевис» с иском в суд.

Общество «СтройЭнергоПроект» первоначальные исковые требования не признает по мотивам, изложенным в отзыве на иск, указывая, что в договоре мероприятия выполненные обществом «Тевис» как необходимые в целях технологического присоединения: Модернизация водовода с увеличением диаметра от ВК-66 в сторону ВК-126, ПИР.СМР 32,534 п.м.; Модернизация водовода с увеличением диаметра от ВК-126 в сторону Вк-120. ПИР, СМР 35,697 п.м. Однако, многоквартирные дома (МКД) были подключены по мнению Ответчика по первоначальному иску к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Ответчиком (застройщиком) к инженерным сетям на основании договора с ООО «Патриот» № 10/п от 02.11.2015 о возмездном оказании услуг по созданию технической возможности технологического присоединения к инженерным сетям и резервирования необходимой пропускной способности инженерных сетей и справки ООО «Патриот» № 185 от 05.12.2018 о выполнении мероприятий по технологическому присоединению к системам водоснабжения в необходимом объеме. Техническая возможность и законность такого подключения установлены в рамках дела №  А55-38657/2018. По мнению общества «СтройЭнергоПроект», необходимость в выполнении каких-либо дополнительных мероприятий со стороны общества «Тевис» по договору отсутствовала, в связи с чем предъявило встречные исковые требования о признании недействительным договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения № 187/в-19Т от 20.04.2019 и применении последствий недействительности сделки.

Согласно пункту 97 Правил №644 договор о подключении является публичным для организаций водопроводно-канализационного хозяйства и обязательным к исполнению.

В соответствии с частью 15 статьи 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения заключаются в соответствии с типовой формой договора о подключении (технологическом присоединении), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 645.

В адрес АО «ТЕВИС» 25.05.2018 поступила заявка ООО ФСК «СЭП» на заключение договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения.

Согласно условиям заключенного между сторонами договора о подключении № 187/в-19Т от 20.04.2019 общество «Тевис» обязуется выполнить действия по подготовке централизованной системы водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства общество «СтройЭнергоПроект» в соответствии с условиями на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения подключить объект к сетям централизованной системы водоснабжения, а общество «СтройЭнергоПроект»  обязуется внести плату за подключение (технологическое присоединение) и выполнить технические условия подключения объекта к централизованной системе водоснабжения.

В соответствии с пунктом 2 договора общество «Тевис» обязуется выполнить мероприятия, направленные на обеспечение возможности технологического подключения объекта капитального строительства общества «СтройЭнергоПроект» к централизованной системе  холодного водоснабжения  Модернизация водовода с увеличением диаметра от ВК-66 в сторону ВК-126, ПИР.СМР 32,534 п.м.; Модернизация водовода с увеличением диаметра от ВК-126 в сторону Вк-120. ПИР, СМР 35,697 п.м

Из пункта 88 Правил № 644, Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641, Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 следует, что деятельность по подключению включает в себя не только действия по строительству сетей инженерно-технического обеспечения от существующей сетей Гарантирующей организации  до подключаемого объекта (врезка в сети), но и действия, направленные на обеспечение технической возможности  подключения в целях увеличения пропускной способности уже существующих сетей путем их реконструкции, модернизации либо строительства (увеличение мощности). 

Указанные в договоре о подключении мероприятия по подключению направлены на обеспечение подключаемого объекта заявленной обществом «СтройЭнергоПроект»  нагрузкой и увеличение пропускной способности централизованной системы общества «Тевис».  

Необходимость соблюдения баланса пропускной способности централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории Автозаводского района г.о. Тольятти и объема потребления ресурса подключенных к централизованной системе объектов обусловлена отсутствием резерва мощности в централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на территории Автозаводского района г.о. Тольятти, что подтверждается официальной отчетностью.   

Информация об отсутствии резерва мощности и резерва пропускной способности магистральных сетей в централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на территории Автозаводского района г.о. Тольятти публикуется АО ТЕВИС в соответствии со стандартами раскрытия информации на официальном сайте организации https://tevis.ru/connect/,  в Федеральной государственной информационной системе «единая информационно-аналитическая система «ФГИС ЕИАС». 

Согласно пункту 91 Правил №644 Организация водопроводно-канализационного хозяйства определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе организации. 

В соответствии с пунктом 101 Правил №644 при отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при отсутствии резерва мощности по производству соответствующего ресурса, необходимых для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования.

Устранение ограничений в технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения реализуется АО «ТЕВИС» через исполнение инвестиционных программ, утвержденных в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 (далее - Правила № 641) и источником финансирования которых является плата за подключение. 

Согласно пункту 10 Правил № 641 в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, а также мероприятия по модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта, целесообразность реализации которых обоснована в схемах водоснабжения и водоотведения. 

В соответствии с п.6 Правил №641 проект инвестиционной программы разрабатывается на основе технического задания на разработку инвестиционной программы регулируемой организации (далее - техническое задание). Техническое задание разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления. 

Согласовывается инвестиционная программа согласно пункт 25 Правил № 641 органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Целесообразность включения или исключения мероприятий из инвестиционной программы определяется органом местного самоуправления совместно с органом исполнительной власти субъекта РФ.

В связи с отсутствием технической возможности подключения и в соответствии с Правилами N 641 Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 439 от 20.11.2018 утверждена инвестиционная программа АО «ТЕВИС» на 2017-2019гг. по водоснабжению и водоотведению Автозаводского района г.о. Тольятти. 

Перечень мероприятий по подключению, финансируемых за счет платы за подключение, согласно Приложения № 1 к приказу № 439 от 20.11.2018г. содержит в том числе мероприятия «Модернизация водовода с увеличением диаметра от ВК-66 в сторону ВК-126; Модернизация водовода с увеличением диаметра от ВК-126 в сторону Вк-120» (п.1.3.1, 1.3.2.) 

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 04.04.2019 № 102 установлен индивидуальный размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «ТЕВИС» объекта капитального строительства «Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 85,87,89 заявителя ООО «ФСК «СЭП». 

При этом установленная регулятором плата за подключение не включала в себя расходы на строительство участка сети от существующих сетей общества «Тевис» до подключаемого объекта. 

Включенные в договор № 187в-19Т от 20.04.2019 мероприятия по подключению, которые необходимо было выполнить обществу «Тевис» в установленный договором срок и размер платы за подключение соответствуют вышеуказанным требованиям. 

Сторонами 06.02.2020 был подписан акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения № 42-В без замечаний.

Таким образом, обязательства общества «Тевис» по договору № 187/в-19Т от 20.04.2019 в части осуществления подключения исполнены, что также подтверждается представленным в материалы дела договором подряда.  

В настоящее время в отношении спорного объекта осуществляется поставка ресурса (холодное водоснабжение и водоотведение) в рамках договоров № 2236в от 01.08.2020г., № 2237в от 01.08.2020г., № 2238в от 01.08.2020г.

Также истец по первоначальному иску указывает, что договор № 10/п от 02.11.2015, заключенный между ООО ФСК «СЭП» и ООО «Патриот» не может порождать правовые последствия в виде обеспечения объекта «Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов», расположенный  по адресу: Самарская область,  г. Тольятти, Автозаводский район, ул.Спортивная,85,87,89 необходимой нагрузкой.

По мнению АО «Тевис» договор от 02.11.2015 № 10/п не может являться  достаточным правовым основанием для подключения объекта так как не соответствует типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения" и имеет иной предмет договора, предоставляющий право ООО ФСК «СЭП» на совместное использование инженерных сетей ООО «Патриот» и подключения объекта в эти сети (врезку). 

При этом, условия договора № 10/п от 02.11.2015 не предусматривают передачу или предоставление прав на необходимые для функционирования объекта мощности (нагрузку), что подтверждается тем, что у ООО «Патриот» отсутствовали «излишние» мощности.

Обществом с ограниченной ответственностью «Патриот» (ИНН 

<

***>) осуществлялось строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>. 

В рамках заключенных между ООО «Патриот» и АО «ТЕВИС» договоров на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения № 1152/в-14Т от 13.10.2014г., № 1001/в-15Т от 09.09.2015г. ООО «Патриот» в интересах многоквартирного дома была выкуплена нагрузка в объеме 270,34 м3/сут. 

Впоследствии весь выкупленный ООО «Патриот» объем нагрузок был заявлен к потреблению многоквартирным домом в рамках договора на холодное водоснабжение и водоотведение № 2219в., т.е. вся выкупленная нагрузка потреблялась и потребляется до настоящего времени многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Тольятти, бульвар Приморский, д.57. 

Таким образом, излишними мощностями ООО «Патриот» не обладало, какие-либо заявления о внесении изменений в заключенные договоры о подключении № 1152/в-14Т от 13.10.2014г., № 1001/в-15Т от 09.09.2015г. об уменьшении размеров нагрузок в пользу ООО ФСК «СЭП» в адрес АО «ТЕВИС» не поступали. Следовательно, передача права пользования мощностями в рамках договора № 10/п от 02.11.2015 не могла быть осуществлена.  

Кроме того, тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе  холодного водоснабжения входит в перечень тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, подлежащих государственному регулированию в соответствии со ст.31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (глава II "Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения") и устанавливаются уполномоченными органами.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения   относится к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем, указанная в п.4.2 договора № 10/п от 02.11.2015 стоимость услуги была установлена ООО «Патриот» произвольно.      

В силу пункта 93 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения» в случае если организация водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющая подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя, не является гарантирующей организацией, такая организация обязана осуществить согласование подключения (технологического присоединения) с гарантирующей организацией в части наличия технической возможности для подключения (технологического присоединения) и с организацией водопроводно-канализационного хозяйства, к которой непосредственно присоединены водопроводные и (или) канализационные сети организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Однако обращение за согласованием условий подключения объекта ООО ФСК «СЭП» в адрес АО «ТЕВИС» как гарантирующей организации (на основании постановления Мэрии г.о. Тольятти Самарской области от 04.04.2014г. № 1081-п/1)   не поступало, что также свидетельствует о нарушении ООО «Патриот» порядка подключения.

Исполнение сторонами договора № 10/п от 02.11.2015 не влечет  законность подключения и не порождает право ООО ФСК «СЭП» на пользование нагрузкой. 

Возражая против доводов ООО ФСК «СЭП» относительно установленных в спорном договоре о подключении № 187в-19Т от 20.04.2019г. точек подключения АО «Тевис» указывает, что в соответствии с частью 15 статьи 18 ФЗ от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения заключаются в соответствии с типовой формой договора о подключении (технологическом присоединении), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N645.

Согласно пункту 3 типовой формы договора о подключении подключение (технологическое присоединение) объекта осуществляется в точке (точках) подключения объекта, располагающейся на границе земельного участка. В случае подключения (технологического присоединения) многоквартирного дома точка подключения (технологического присоединения) объекта может быть определена на границе инженерно-технических сетей холодного водоснабжения, находящихся в таком многоквартирном доме.     

Аналогичное условие содержится в пункте 3 спорного договора о подключении. При заключении спорного договора о подключении № 187/в-19Т от 20.04.2019 Сторонами были согласованы все существенные условия договора, в том числе условие о точке подключения.

Согласно пункту 7 условий на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения № 44 от 20.04.2019г. (Приложение № 1 к договору № 187/в-19Т от 20.04.2019) точка подключения: т.А на стене жилого дома поз.1, т.Б на стене жилого дома поз.2, т.В на стене жилого дома поз.3, подключаемые через водопроводный колодец в границах земельного участка КН63:09:0103035:605 в ВК-26а на существующей сети Ду400мм северо-восточнее объекта. Договор о возмездном оказании услуг по созданию технологического присоединения к инженерным сетям и резервирования необходимой пропускной способности инженерных сетей № 10/П от 02.11..2015, заключенный между ООО «Патриот» и ООО ФСК «СЭП». Согласие на опосредованное технологическое присоединение к сетям ООО «Патриот» объекта: «Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов», расположенного по адресу: г. Тольятти,  Автозаводский район, ул. Спортивная 85,87,89 – исх. № 83 от 06.06.2018г. (вх. АО «ТЕВИС» № 5734 от 08.06.2018г.). Исполнительная документация на инженерные сети к объекту: «Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов», расположенному по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная 85,87,89 исх. № 18 от 02.04.2019г. – вх. АО «ТЕВИС» № 2934 от 02.04.2019г.  

Таким образом, точка подключения  была согласована сторонами, построенных ООО ФСК «СЭП» наружных сетей холодного водоснабжения (исполнительная документация на сети представлена ООО ФСК «СЭП» письмом № 2934 от 02.04.2019) и с учетом согласия ООО «Патриот» на опосредованное присоединение (врезку) сетей ООО ФСК «СЭП» через сети ООО «Патриот» в централизованную систему холодного водоснабжения АО «ТЕВИС», что не противоречит действующему законодательству.         

Принимая во внимание тот факт, что строительство сети холодного водоснабжения было осуществлено ООО «ФСК «СЭП» самостоятельно, Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 04.04.2019 № 102 был установлен индивидуальный размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения АО «ТЕВИС» объекта капитального строительства «Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 85,87,89 заявителя ООО «ФСК «СЭП» только с учетом необходимости выполнения мероприятий по обеспечению подключаемого объекта заявленной мощностью в размере 75,76 м3/сут., 7,61  м3/час, стоимость выполнения мероприятий по строительству сети не учитывалась в установленной регулятором плате за подключение.

Плата за подключение, установленная в спорном договоре № 187/в-19Т от 20.04.2019 законна и технически обоснована, что также подтверждается решением регулятора об установлении платы. 

Подписанный сторонами 06.02.2020 акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе  холодного водоснабжения № 42-В содержит аналогичное условие о точке подключения. 

Спорный договор № 187/в-19Т от 20.04.2019г. в части подключения был исполнен АО «ТЕВИС» надлежаще, действующим законодательством не предусмотрено право ссылаться на недействительность договора в исполненной и в принятой части, требования ООО ФСК «СЭП» о признании договора о подключении недействительным не обоснованы.

Установленные в акте о подключении границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности установлены с учетом фактической принадлежности сетей холодного водоснабжения. Замечания по установленным границам на момент подписания акта о подключении у ООО ФСК «СЭП» отсутствовали.

Более того, границы эксплуатационной ответственности также согласованы в рамках действующих в настоящее время договоров холодного водоснабжения и водоотведения № 2236в от 01.08.2020г., № 2237в от 01.08.2020г., № 2238в от 01.08.2020г.  

Доводы о том, что указанные в акте о подключении технические характеристики ущемляют интересы Застройщика не обоснованы, опровергаются представленными обществом «Тевис» доказательствами.

Относительно доводов ООО ФСК «СЭП»  о возможности заключения трехстороннего договора АО «ТЕВИС» также возражало, ссылаясь на положения норм, регулирующих порядок подключения.

Согласно пункту 97 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 договор о подключении является публичным для организаций водопроводно-канализационного хозяйства.

В соответствии с частью 15 статьи 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения заключаются в соответствии с типовой формой договора о подключении (технологическом присоединении), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N645.

Согласно утвержденной типовой форме договора сторонами договора о подключении являются Организация водопроводно-канализационного хозяйства и Заказчик.

В соответствии с пунктом 87 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 в случае если для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при необходимости увеличения подключаемой нагрузки, требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения для обеспечения требуемой заявителем нагрузки, организация водопроводно-канализационного хозяйства обеспечивает осуществление таких мероприятий иными лицами, владеющими на праве собственности или на ином законном основании такими объектами, путем заключения с ними договоров о подключении, по которым выступает заявителем. 

Доводы ООО ФСК «СЭП» о возможности заключения трехстороннего договора о подключении с учетом абзаца 3 пункта 17  Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 не обоснованы, поскольку данная норма регулировала правоотношения в части подключения только до момента вступления в силу специальных норм: Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения, Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 645 "Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения".

Также суд учитывает, что спорный договор о подключении был заключен на основании поступившей в адрес АО «ТЕВИС» заявки ООО ФСК «СЭП», что также опровергает доводы о заключении спорного договора под давлением. ООО ФСК «СЭП»  воспользовалось правом на заключение договора, при этом добросовестная сторона АО «ТЕВИС» в силу ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.  3 ст. 13 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также п.90, 97 Правил № 644 была обязана заключить такой договор с каждым, кто к ней обратится.

Кроме того, в силу пункта 94, пункта 104 Правил № 644  подготовка оферты договора о подключении и направление ее заявителю является обязанностью организации ВКХ.      Оферта спорного договора о подключении № 187/в-19Т от 20.04.2019г. была сформирована АО «ТЕВИС» с учетом данных, которые были изложены ООО ФСК «СЭП» в заявке на заключение договора о подключении, в том числе  с учетом данных о земельных участках, указанных  в заявке. Пунктом 90 Правил № 644 определен исчерпывающий перечень документации, которую Организация ВКХ вправе запрашивать у заявителя. В данном случае именно заявитель несет риск непредоставления  актуальной информации и документации в целях заключения договора о подключении. 

Также общество «Тевис» указывает, что как организация, осуществляющая подключение к централизованной системе холодного водоснабжения заявителей  и в целях исполнения обязательств по заключенным с Заявителями договорам о подключении, заключает на основании пункта 87 Правил № 644 договоры о подключении на увеличение мощности с организацией, чьи сети водоснабжения и сооружения на них технологически связаны с сетями АО «ТЕВИС», а именно с ООО «Автоград-Водоканал». 

Согласно статье 2 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В Автозаводском районе г.о. Тольятти централизованная система холодного водоснабжения состоит из сетей холодного водоснабжения, собственником которых является АО «ТЕВИС» (является гарантирующей организацией, эксплуатирующей сети холодного водоснабжения на территории Автозаводского района г.о. Тольятти, по указанным сетям АО «ТЕВИС» производит ресурсоснабжение Потребителей), водозаборных сооружений, собственником которых является ООО «Автоград-Водоканал».

В соответствии с пунктом 101 Правил № 644 возможность подключения объектов существует при наличии свободной мощности (пропускной способности сетей и сооружений) и при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса (водозабор).

В соответствии с пунктом 87 Правил № 644 в случае если для подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе при необходимости увеличения подключаемой нагрузки, требуется создание и (или) модернизация (реконструкция) технологически связанных (смежных) объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения для обеспечения требуемой заявителем нагрузки, организация водопроводно-канализационного хозяйства обеспечивает осуществление таких мероприятий иными лицами, владеющими на праве собственности или на ином законном основании такими объектами, путем заключения с ними договоров о подключении, по которым выступает заявителем.

В целях обеспечения в рамках спорного договора № 187/в-19Т от 20.04.2019г. технической возможности подключения объекта Ответчика, Истец в соответствии с пунктом 87 Правил № 644 заключило с ООО «Автоград-Водоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) № 479ТПВ от 15.05.2019.

Затраты на выполнение ООО «Автоград-Водоканал» мероприятий по подключению учтены Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (являющимся органом регулирования до передачи полномочий Департаменту ценового и тарифного регулирования Самарской области) при установлении индивидуального размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «Автоград-Водоканал» объекта «Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов», расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, д.85,87,98 заявителя АО «ТЕВИС» (Приказ Министерства энергетики и ХКЖ Самарской области от 10.10.2018  № 343) в размере 1 856 450,00 рублей без НДС. 

Установленная приказом от 10.10.2018г. № 343 индивидуальная плата включена в условия договора № 479ТПВ от 15.05.2019, заключенного между АО «ТЕВИС» и ООО «Автоград-Водоканал» и является составляющей в индивидуальной плате, утвержденной приказом от 04.04.2019г. № 102 и установленной в договоре № 187/в-19Т от 20.04.2019, заключенном между обществом «Тевис» и обществом «СтройЭнергоПрект».

В соответствии с условиями заключенных договоров из суммы платы за подключение, перечисленной обществом «СтройЭнергоПрект» обществу «Тевис» по договору № 187/в-19Т от 20.04.2019г., общество «Тевис» должно перечислить ООО «Автоград-Водоканал» долю платы за подключение в размере и порядке, предусмотренном пунктом 14 договора  № 479ТПВ от 15.05.2019г.

Третье лицо считает первоначальный иск обоснованным, представило отзыв, в котором также указывает, что в соответствии п.87 Правил №644 между ООО «Автоград-Водоканал» и АО «ТЕВИС» был заключен договор № 479ТПВ от 15.05.2019 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения. 

Согласно его условиям, третье лицо взяло на себя обязательства по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения ООО «АВК» к подключению (технологическому присоединению) в части увеличения мощности на границе балансовой принадлежности между Организацией водопроводно-канализационного хозяйства и АО «ТЕВИС», а АО «ТЕВИС» внести плату за подключение (технологическое присоединение) по тарифу согласно приказу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 10.10.2018 №343 и выполнить технические условия согласно Приложению №1.

В соответствии с п.3 договора №479ТПВ увеличение мощности  централизованной  системы холодного водоснабжения ООО «АВК» осуществляется для присоединения объекта капитального строительства Заявителя АО «ТЕВИС» (собственника подключаемого объекта–ООО «ФСК «СтройЭнергоПроект») по Договору №187/в-19Т от 20.04.2020 в точках подключения объекта к сетям Заказчика.

Приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 10.10.2018 №343 установлен индивидуальный размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ООО «АВК» для объекта «Комплекс из трех многоквартирных трехэтажных жилых домов", расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Спортивная, 

<

...>» заявителя ОАО «ТЕВИС» в размере 1 856,45 руб. без НДС. 

Согласно Приложению №2 к договору №479ТПВ мероприятия Организации ВКХ включают реконструкцию горизонтального отстойника № 1 и распределительного канала с увеличением производительности ГО № 1 ООО «АВК» с увеличением пропускной способности сетей.

В соответствии с п.18 договора №479ТПВ объект считается подключенным к централизованной системе холодного водоснабжения с даты подписания сторонами акта об увеличении мощности.

В рамках исполнения договора №479ТПВ между ООО «АВК» и  АО «ТЕВИС» был подписан акт об увеличении мощности в точке на границе балансовой принадлежности №99-В от 28.02.2020. АО «ТЕВИС»  произведена оплата в сумме 1 480 778,78руб., что подтверждается платежным поручением  №3007 от 02.07.2019.

Одновременно, в целях выполнения мероприятий по договору №479ТПВ  ООО «АВК» был заключен и исполнен договор подряда №2244 от 24.05.2019 на сумму 41 150 816,56руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ формы КС-2 №174 от 27.12.19, №192 от 28.02.20, №188 от 30.01.20, №193 от 27.03.20, №198 30.04.2020, №201 от 29.05.2020, №№203-208 от 07.02.2020 и платежными поручениями всего на сумму 21 848 936,71руб. 

В силу положений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015г. № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу статьи 2 ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется лицами самостоятельно на свой риск. 

Согласно статье 431.1 ГК РФ сторона, которая приняла от контрагента исполнение по договору, связанному с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и при этом полностью или частично не исполнила свое обязательство, не вправе требовать признания договора недействительным, за исключением случаев признания договора недействительным по основаниям, предусмотренным статьями 173, 178 и 179 настоящего Кодекса, а также если предоставленное другой стороной исполнение связано с заведомо недобросовестными действиями этой стороны.

Согласно п.5 статьи 166 ГК РФ заявление о недействительности сделки не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность сделки лицо действует недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки.

Принимая во внимание подписанный обществом «СтройЭнергоПроект» без замечаний договор, акт о подключении, а также произведенную им оплату по договору, суд считает доводы  общества «СтройЭнергоПроект», изложенные во встречном исковом заявлении о признании договора о подключении № 187/в-19Т от 20.04.2019 недействительным необоснованными. 

В соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

В целях соблюдения баланса интересов сторон, с учетом размера долга, продолжительности периода начисления неустойки и возможных финансовых потерь для каждой из сторон, суд считает, что заявленная сумма неустойки соразмерна последствиям нарушения обществом договорных обязательств, в связи с этим оснований для снижения неустойки не имеется.

Учитывая вышеизложенное, первоначальный иск следует удовлетворить, а во встречном иске следует отказать.  

Расходы по государственной пошлине по первоначальному иску, за рассмотрение заявления о принятии обеспечительных мер и по встречному иску в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует отнести на общество «СтройЭнергоПрект». В порядке ст. 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и согласно подпункта 3 пункта 1 ст. 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, обществу «Тевис» следует возвратить государственную пошлину в сумме 124руб. 08коп., перечисленную по платежному поручению № 1212 от 12.03.2020.

Руководствуясь ч. 1 ст. 110, ст.ст. 167-171, 180-182, ч.1 ст. 259, ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Финансово-строительная компания "СтройЭнергоПроект" в пользу Акционерного общества  "Тевис", 2 172 751руб. 55коп., в том числе задолженность в сумме 2 018 180руб. 00коп. и неустойка в сумме 154 571руб. 55коп.; неустойку, начисленную на остаток задолженности из расчета 1/130 ставки рефинансирования (ключевой ставки) Банка России, действующей на день фактической оплаты, от невыплаченной в срок суммы задолженности за каждый день просрочки начиная с 06.10.2020 по день фактического исполнения обязательства, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 36 864руб. 00коп.

Возвратить Акционерному обществу "Тевис", уплаченную в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 124руб. 00коп.

Во встречном иске отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок после его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья

/

А.Н. Шабанов