АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-237500/23-51-1949

09 июля 2024 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи О. В. Козленковой, единолично, при ведении протокола судебного заседания секретарем В. А. Кундузовой, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖКОНСТРУКТИВ» (ОГРН  

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМСПЕЦСЕРВИС- ЧН» (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неосновательного обогащения в размере 2 500 000 руб., процентов в  размере 193 390 руб., по день фактической оплаты, по договору субподряда № ИНЖ  12/2020 от 16 декабря 2020 года неустойки в размере 1 000 000 руб., штрафа в размере  981 200 руб.,  

по встречному исковому заявлению о взыскании по договору субподряда № ИНЖ  12/2020 от 16 декабря 2020 года долга в размере 7 045 732 руб. 79 коп.,  

при участии: от истца – не явился, извещен; 

от ответчика – ФИО1, по дов. № б/н от 19 января 2022 года;  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении заявления ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖКОНСТРУКТИВ» о фальсификации доказательств  отказать.  

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «РЕМСПЕЦСЕРВИС-ЧН» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖКОНСТРУКТИВ» по договору субподряда № ИНЖ  12/2020 от 16 декабря 2020 года неустойку в размере 347 648 руб. 74 коп., штраф в  размере 381 225 руб. 71 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований  отказать.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ИНЖКОНСТРУКТИВ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМСПЕЦСЕРВИС-ЧН» по договору субподряда № ИНЖ  12/2020 от 16 декабря 2020 года долг в размере 7 045 732 руб. 79 коп., а также расходы  по уплате государственной пошлины в размере 58 229 руб.  

Произвести зачет. В результате зачета взыскать с ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖКОНСТРУКТИВ» в пользу  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМСПЕЦСЕРВИС-ЧН»  денежную сумму в размере 6 375 087 руб. 34 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «РЕМСПЕЦСЕРВИС-ЧН» в доход федерального бюджета Российской Федерации  государственную пошлину в размере 19 653 руб. 95 коп.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ИНЖКОНСТРУКТИВ» в доход федерального бюджета Российской Федерации  государственную пошлину в размере 26 719 руб. 05 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О. В. Козленкова