АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-20515/2019

г. Уфа

22 января 2020 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Халиковой Э.Х., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМСЕРВИС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Некоммерческой организации Фонд развития жилищного строительства  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 23 657 539руб. 84 коп., пени в размере 1 760 120руб.96коп,  проценты за пользование чужими денежными средствами за период с  

28.02.2019 г. по 30.07.2019 г. в размере 807 272руб.28коп и по встречному иску Некоммерческой организации Фонд развития 

жилищного строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "УРАЛПРОМСЕРВИС" (ИНН  7445030700, ОГРН 1067445031389) Третье лицо: Мельничук Александр  

Владимирович (455000, 

<

...>) о взыскании 10 796 457 руб. 63 коп. неустойки, с учетом принятых уточнений 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 49, 110, 167- 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Принять отказ Общества с ограниченной ответственностью  "УРАЛПРОМСЕРВИС" от иска к Некоммерческой организации Фонд  развития жилищного строительства Республики Башкортостан в части  требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 28.02.2019 г. по 30.07.2019 г. в размере 807  272руб.28коп.  

Производство по делу № А07-20515/2019 в указанной части  прекратить.  

Иск Общества с ограниченной ответственностью  "УРАЛПРОМСЕРВИС" в остальной части удовлетворить частично.  

Признать недействительным зачет в форме уведомления № 4-2598 от  03.04.2019 г. на сумму 25 080 633 руб. 37 коп. неустойки за просрочку  выполнения работ и нарушение срока окончания строительства  

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной  ответственностью "УРАЛПРОМСЕРВИС" о признании недействительным  зачета в форме уведомления № 4-2598 от 03.04.2019 г. на сумму резерва  денежных средств (п. 4.6 договора) в размере 1 435 445 руб. 40 коп. отказать.  Взыскать с Некоммерческой организации Фонд развития жилищного  строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  

"УРАЛПРОМСЕРВИС" (ИНН 7445030700, ОГРН 1067445031389) сумму  долга по договору генерального подряда № 17-02/920 от 09.11.2017 г. в  размере 23 657 539руб. 84 коп., пени за нарушение сроков оплаты за период с  20.04.2019 г. по 23.12.2019 г. в размере 1 760 120руб.96коп, судебные  расходы по уплате государственной пошлины в размере 156 080 рублей.  

В удовлетворении встречных исковых требований Некоммерческой  организации Фонд развития жилищного строительства Республики  Башкортостан отказать.  

Взыскать с Некоммерческой организации Фонд развития жилищного  строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину по встречному  иску в сумме 4 300 руб.  

 Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью  "УРАЛПРОМСЕРВИС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 43920 рублей за  подачу иска, уплаченную платежным поручением от 13.06.2019 № 8962004.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.  

Судья Д.П.Кузнецов