1009_150246  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

дело № А84-4120/19

12 ноября 2020 года

город Севастополь

 

Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

Первоначальный иск Государственного казенного учреждения города Севастополя  «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Государственного казенного учреждения  города Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 718 074,61 рубля.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, Ивановская область) в доход федерального бюджета  17 361 рубль госпошлины.  

Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида»  удовлетворить частично.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя «Единая  дирекция капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «Кариатида» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) неустойку в размере 284 852,67 рублей, а также расходы по оплате  госпошлины в размере 6 796 рублей.  

В остальной части встречный иск оставить без удовлетворения. 

Произвести зачёт неустойки, в результате которого взыскать с Общества с  ограниченной ответственностью «Кариатида» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  Ивановская область) в пользу Государственного казённого учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>, г. Севастополь) неустойку в размере 433 221,94 рубля.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд города Севастополя.  

Судья А.С. Погребняк Код доступа к материалам дела: