23_1355554  

 

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российс кой Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-3424/2022

город Южно-Сахалинск

18 октября 2022 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Аникиной Н.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сон И.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества  с ограниченной ответственностью «СМК Сахалин» (ОГРН 1116506000786, ИНН  6506908253) к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального  строительства городского округа «Охинский» (ОГРН 1106506000083, ИНН  6506907845) о взыскании задолженности за выполненные дополнительные работы  в размере 418 742 рублей 09 копеек, неустойки в размере 316 407 рублей 97 копеек,  

по встречному исковому заявлению муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН  1106506000083, ИНН 6506907845) к обществу с ограниченной ответственностью  «СМК Сахалин» (ОГРН 1116506000786, ИНН 6506908253) о взыскании 839 012  рублей 24 копейки неустойки за просрочку выполнения работ по муниципальному  контракту № 0361300002918000036 от 27.08.2018,  

третье лицо - Финансовое управление муниципального образования городской  округ «Охинский» Сахалинской области Российской Федерации,  

при участии: 

от ООО «СМК Сахалин» – директор Салинов А.И. (онлайн),  в отсутствие иных участвующих в деле лиц,  

Р уководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального  строительства городского округа «Охинский» (ОГРН 1106506000083, ИНН  6506907845) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СМК Сахалин»  (ОГРН 1116506000786, ИНН 6506908253) 418 742 рубля 09 копеек основного  долга, 98 823 рубля 13 копеек неустойки, 13 351 рубль судебных расходов по  уплате государственной пошлины, а всего – 530 916 рублей 22 копейки.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «СМК Сахалин»  (ОГРН 1116506000786, ИНН 6506908253) из федерального бюджета 4 352 рубля  государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 66 от  11.07.2022. Выдать справку на возврат государственной пошлины.  

В удовлетворении встречных исковых требований отказать в полном объеме. 

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня  его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья Н.А.Аникина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.12.2021 19:25:47

Кому выдана Аникина Наталья Анатольевна