АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

Дело № А22-1126/2025

11 сентября 2025 года

г. Элиста

 

Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Шептыревой Л.Г., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Секеевой С.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Калибр» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту в размере 1 079 100 руб.,  

в отсутствие извещенных надлежащим образом сторон,  

руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» - удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Калибр» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу казенного учреждения Республики Калмыкия «Главное управление капитального строительства» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 1 079 100 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Калибр» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 57 373 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (часть 1 статьи 180 АПК РФ).  

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца после его принятия в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ, в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки) через Арбитражный суд Республики Калмыкия.  

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (г. Краснодар) через Арбитражный суд Республики Калмыкия в порядке, предусмотренном главой 35 АПК РФ, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Л.Г. Шептырева