Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

25 декабря 2017 годаДело № А56-85998/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» (место нахождения: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Балтстроймонтаж» (место нахождения: 197110, Санкт-Петербург, пр. Петровский, д. 1, лит. А, пом. 1-Н, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 442 956 руб. 59 коп. неустойки за период с 01.07.2017 по 24.08.2017 за нарушение сроков окончания выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренной пунктом 6.4 договора на выполнение комплекса работ от 29.05.2015 № 129/15ПП.1, с учетом дополнительного соглашения от 31.10.2016 № 2 к договору,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Балтстроймонтаж» в пользу государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 442 956 руб. 59 коп. неустойки за период с 01.07.2017 по 24.08.2017 за нарушение сроков окончания выполнения строительно-монтажных работ по договору на выполнение комплекса работ от 29.05.2015 № 129/15ПП.1 и 11 859 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Косенко Т.А.