3_39477147 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40- 60214/24-3-442

г. Москва

06 мая 2024 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Будагиловой Б.Б., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ГРУПП" (142105,  РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСК Г.О., ПОДОЛЬСК Г., ПОДОЛЬСК Г.,  ШКОЛЬНАЯ УЛ., Д. 39, КВ. 29, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  06.05.2021, ИНН: 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МОНТАЖ" (140007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  ЛЮБЕРЦЫ ГОРОД, ФИО1, ДОМ 11, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ  VII, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.10.2019, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 12 552 517, 58 руб., При участии: 

От истца: ФИО2, по дов. от 14.03.2024 г., диплом,  От ответчика: ФИО3, по дов. от 18.04.2024 г., диплом,  

РЕШИЛ:

Возвратить встречное исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-МОНТАЖ" к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ГРУПП" о расторжении договора от 13.06.2023 года №  АМ-СК-204, заключенного между ООО «АЛЬФА-МОНТАЖ» и ООО «СК ГРУПП»,  взыскании неустойки (штраф и пени) в размере 6 253 000 рублей.  

Расторгнуть договор строительного подряда № АМ-СК-204 от 13.06.2023г.,  заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Альфа-Монтаж» и  Обществом с ограниченной ответственностью «СК ГРУПП».  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "АЛЬФА-МОНТАЖ" (140007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЦЫ ГОРОД, ФИО1, ДОМ 11, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ VII, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 16.10.2019, ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ГРУПП" (142105, РОССИЯ,  МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСК Г.О., ПОДОЛЬСК Г., ПОДОЛЬСК Г.,  ШКОЛЬНАЯ УЛ., Д. 39, КВ. 29, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  06.05.2021, ИНН: 

<

***>) задолженность по договору строительного подряда в  

размере 7 766 917 (Семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот  семнадцать) руб. 58 коп., компенсацию вынужденного простоя в размере 4 740 000  (Четыре миллиона семьсот сорок тысяч ) рублей, пени за нарушение срока оплаты  работ в размере 45 600 (Сорок пять тысяч шестьсот) рублей за период с 08.03.2024г. по  состоянию на 19.03.2024 г. с последующим начислением пени по день фактической  оплаты суммы долга исходя из расчета 0,01 % от суммы долга за каждый день  просрочки платежа, расходы по оплате госпошлины в размере 91 763 (Девяносто одна  тысяча семьсот шестьдесят три) руб.  

Возвратить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "АЛЬФА-МОНТАЖ" (140007, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЕРЦЫ ГОРОД, ФИО1, ДОМ 11, КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ VII, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 16.10.2019, ИНН: 

<

***>) из дохода федерального  бюджета госпошлину в размере 60 265 (Шестьдесят тысяч двести шестьдесят пять)  руб., уплаченной по платежному поручению от 26.04.2024 г.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

 Судья А. А. Федоточкин