АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-6223/2023

г. Астрахань

17 апреля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 11 апреля 2024 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи Сериковой Г.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тюлегеновой Г.Г.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного общества «Газпром газораспределение» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Клинлюкс" (ИНН 

<

***>  ОГРН 

<

***>)  о взыскании суммы ущерба в размере 82 998 руб. 86 коп.

 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 

1)Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Приволжская районная больница",

2)Комитет управления муниципальным имуществом МО «Приволжский муниципальный район»

 

при участии:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности № 2024-03 от 19.01.2024г., ФИО2, представитель по доверенности № 2023-52 от 04.12.2023, паспорт;

от ответчика: не явился, извещен;

от третьих лиц: 

- ГБУЗ АО "Приволжская районная больница": ФИО3, представитель по доверенности от № 2 от 15.01.2024, паспорт;

- от Комитета управления муниципальным имуществом МО «Приволжский муниципальный район»: не явился, извещен 

 

установил:

Акционерное общество «Газпром газораспределение» обратилось  в арбитражный суд с иском к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области "Приволжская районная больница" о взыскании суммы ущерба в размере 82 998 руб. 86 коп.

Определением суда от 12.12.2023 произведена замена надлежащего ответчика - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области "Приволжская районная больница" на надлежащего ответчика - Общество с ограниченной ответственностью "Клинлюкс". 

В соответствии со статьей 51 АПК РФ в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Приволжская районная больница".

Представители ответчика и третьего лица - Комитета управления муниципальным имуществом МО «Приволжский муниципальный район» в судебное заседание не явились, о дате заседания извещены надлежащим образом в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В адрес суда от ответчика поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

Судом ходатайство удовлетворено и приобщено к материалам дела.

Суд проводит судебное заседание в соответствии со статьей 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика и третьего лица - Комитета управления муниципальным имуществом МО «Приволжский муниципальный район».

В адрес суда 09.04.2024г. от ответчика поступило дополнение к отзыву на исковое заявление.

Судом дополнение к отзыву на иск  приобщено к материалам дела.         Представитель истца исковые требования поддержал, изложил доводы искового заявления и приобщил к материалам дела копий: аварийной заявки № 60 от 07.04.2023, письма № 85/23 от 19.04.2023, наряд-допуск №№ 44/9/120, 44/9/121, 44/9/122, 44/9/123, 44/9/124, 44/9/125, 44/9/126, 44/9/127, 44/9/128  от 07.04.2023 и выписки  из ЕГРН из которых следует, что земельный участок с кадастровым номером 30:09:070303:449, образование земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером  30:09:070303:432 имеет ограничения (обременения) прав на земельный участок: охранная зона газопровода-2м с каждой стороны от оси газопровода, вокруг отдельно стоящих газорегулярных пунктов - в виде территории ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Реестровый номер границы: 30:09-6.185; Вид зоны по документу: Охранная зона "Распределительные сети с. Бирюковка Приволжского района астраханской области". Тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций.

Представитель третьего лица, с иском не согласился, указал, что на земельном участке 

<

...> каких либо опознавательных знаков, позволяющих идентифицировать охранную зону газораспределительных сетей не было и подрядчиком не было обнаружено специальных обозначений и знаков газораспределительных сетей на территории участка при выполнении обязательств по контракту № 12-118 от 31.12.2022г. 

Исследовав материалы арбитражного дела, выслушав доводы представителей истца и третьего лица, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов арбитражного дела 07.04.2023 около 12:30 часов при осуществлении ООО «Клинлюкс» работ по монтажу врачебной амбулатории для ГБУЗ АО «Приволжская РБ» на земельном участке №18 (кадастровый номер 30:09:070303:449) по ул. Комсомольская в с. Бирюковка поврежден газовый трубопровод «Распределительные сети с. Бирюковка Приволжского района Астраханской области», кадастровый № 30:09:070302:1251, проходящий по данному участку, принадлежащий АО «Газпром газораспределение, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права № 30-АБ 130059 от 15.12.2014г.

В результате проведения ООО «Клинлюкс» несогласованных земляных работ сваекрутом поврежден участок подземного полиэтиленового газопровода среднего давления, диаметром 60 мм, протяженностью 0,5 м.

На место повреждения прибыла аварийная бригада Истца, составлен акт осмотра места происшествия, акт на приостановку работ в охранных зонах сети газораспределения.

Учитывая большую социальную значимость поврежденного объекта и возможную угрозу безопасности населения, поврежденный газопровод, являющийся опасным производственным объектом, восстановлен силами Астраханской районной эксплуатационной службы филиала АО «Газпром газораспределение» в Астраханской области в течение первых 4-х часов после повреждения.

Размер причиненного реального материального ущерба, выразившегося в затратах на проведение восстановительных работ, оценивается на сумму 82 998 руб., 86 коп., что подтверждается сметой затрат № 8 от 14.04.2023 на проведение работ по восстановлению поврежденного газопровода в результате проведения несогласованных земляных работ по адресу 

<

...>.

Направленная в адрес ответчика претензия № РХ-13/3239 от 26.05.2023 с требованием в добровольном порядке возместить затраты на восстановление поврежденного газопровода в размере 82 998 руб. 86 коп. оставлена без удовлетворения.

Данные обстоятельства побудили истца обратиться в суд за защитой нарушенного права.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доводы сторон, доказательства по делу и обстоятельства, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

К указанному выводу суд приходит на основании следующего.

Из положений пункта 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что судебной защите подлежит нарушенное право.

В соответствии с частями 1, 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Ответственность наступает при наличии следующих условий: наличие убытков (факт причинения вреда), противоправность действий лица, обязанного к возмещению убытков (вреда), причинно-следственная связь между противоправным поведением указанного лица и возникшими убытками (причинением вреда), вину лица, обязанного к возмещению убытков (возмещению вреда).

В силу статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Судом установлено, что между Управлением муниципального имущества администрации "Приволжский муниципальный район" (Ссудодатель по договору), 

<

...> и Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Астраханской области  «Приволжская Районная Больница» (Ссудополучатель по договору) заключен договор безвозмездного пользования земельным участком находящимся в государственной собственности № 4 от 02.03.2023г. по условиям которого ссудодатель предоставляет, а ссудополучатель принимает в безвозмездное пользование земельный участок с кадастровым номером  30:09:070303:449 из категории земель населенных пунктов площадью 824 кв.м., расположенный по адресу: Астраханская область, Приволжский муниципальный район, Сельское поселение Бирюковский сельсовет, Бирюковка село, Комсомольская, з/у 18 с разрешенным использованием: "амбулаторно-поликлиническое обслуживание" в границах, указанных в кадастровом плане участка (л.д.54-59).

Между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Астраханской области  «Приволжская Районная Больница» (заказчик по договору) и Обществом с ограниченной ответственностью "Клинлюкс" (Поставщик до договору) 31.12.2022г. заключен контракт № 12-118 поставка врачебной амбулатории по адресу: 

<

...> ИКЗ:222300900586630090100101360012511244, по условиям которого поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом осуществить поставку врачебной амбулатории по адресу: 

<

...>, в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке в месте поставки, сборке, установке, монтажу, наладке, вводу в эксплуатацию, обучению правилам эксплуатации и инструктажу ли, осуществляющих использование и обслуживание товара в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) товара, а заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принято и оплатить поставленный товар и надлежащим образом оказанные услуги (л.д.110-155).

Из представленного в материалы дела письма ООО "КЛИНЛЮКС" от 19.04.2023г. № 85/23 следует, что врачебная амбулатория является модульным зданием заводского изготовления. Модульные здания относятся к временным строениям, которые устанавливаются без фундамента  и могут легко демонтироваться и перевозиться на другое место.

Согласно техническому заданию, являющегося неотъемлемой частью контракта, врачебная амбулатория устанавливается на винтовые сваи, которые вкручиваются в землю.

При проведении работ по вкручиванию свай в землю был поврежден газовый трубопровод, проходящий по данному участку, о котором поставщику не было известно. Поставщику также не было известно, что данный земельный участок расположен в охранной зоне сети газораспределения.

В связи с возникшими обстоятельствами работы на объекте были приостановлены, после чего площадь земельного участка была увеличена и расположение свай изменено, расположение врачебной амбулатории было согласовано на расстояние более 3 метров от охранной зоны газопровода.

Представитель Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области  «Приволжская Районная Больница» ссылается на то, что по договору безвозмездного пользования земельным участком № 4 от 02.03.2023 Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Приволжский район» предоставил ГБУЗ АО «Приволжская РБ» земельный участок с кадастровым номером 30:09:070303:449, площадью 824 кв.м. по адресу 

<

...> з/у 18 без указания сведений об ограничениях на данном участке.

Вместе с тем, границы охранных зон распределительных сетей с. Бирюковка Приволжского района Астраханской области общей протяженностью 6692.8 м утверждены Постановлением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 03.04.2013 № 6 «Об утверждении границ охранных зон газопроводов и наложении ограничений (обременении) на входящие в них земельные участки» и внесены в Государственный кадастр недвижимости в 2013 году (т.1 л.д.21-26).

Указанная охранная зона газопровода обозначена на Публичной кадастровой карте Росреестра, а также на выписке из ЕГРН Ответчика ГБУЗ АО «Приволжская РБ». Трасса газопровода обозначена специальными опознавательными знаками в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878.

Судом установлено, что в результате исполнения принятых на себя обязательств в рамках контракта № 12-118 от  31.12.2022г. по поставке, сборке, установке, монтажу, наладке, вводу в эксплуатацию врачебной амбулатории по адресу: 

<

...>, ООО «Клинлюкс» проведены несогласованные земляные работы сваекрутом, которые впоследствии привели к повреждению участка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления, диаметром 60 мм, протяженностью 0,5 м.

Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно п. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Факт повреждения 07.04.2023г. газопровода принадлежащего истцу, ответчиком не оспаривается. Причины порыва газопровода, как следует из материалов дела, обусловлены действиями ответчика по выполнению земляных работ, связанных с выполнением обязательств по контракту № 12-118 от  31.12.2022г.

В нарушение Правил N 878, Правил благоустройства, вышеуказанными действиями Ответчиком причинен материальный ущерб в размере 82 871090,14, что подтверждается сметой затрат № 8 от 14.04.2023г. на проведение работ восстановления поврежденного газопровода в результате проведения несогласованных земляных работ по адресу: 

<

...> и расчетом затрат на проведение работ N 118-05/19, являющимся приложением № 1 к смете затрат.

Учитывая то обстоятельство, что ООО «Клинлюкс» проведены несогласованные земляные работы сваекрутом, которые впоследствии привели к повреждению участка подземного полиэтиленового газопровода среднего давления, диаметром 60 мм, протяженностью 0,5 м., Ответчик обязан возместить истцу убытки в порядке статьи 1064 ГК РФ с учетом требований п. 2, 3 статьи 1083 ГК РФ.

Проверив представленный истцом локальный сметный расчет № 8 от 14.04.2023г., арбитражный суд считает, что требование истца подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Клинлюкс" (ИНН 

<

***>  ОГРН 

<

***>)  в пользу Акционерного общества «Газпром газораспределение» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) ущерб в сумме 82 998 руб. 86 коп., а также судебные расходы, связанные с оплатой госпошлины в сумме 3 320 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»

 

Судья

Г.В. Серикова