Арбитражный суд Краснодарского края Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-27782/2015

г. Краснодар

14 декабря 2021г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кондратова К.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Новошитской К.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому ООО «Агро-Строительные  Технологии», г. Краснодар (ИНН 2311082835, ОГРН 1052306466475) к ЗАО МПМК  «Краснодарская-1», г. Краснодар (ИНН 2309001518, ОГРН 1022301428050) о взыскании  задолженности в размере 12 401 856,76 руб. (с учетом уточнения требований)  

по встречному иску ЗАО МПМК «Краснодарская-1», г. Краснодар (ИНН  2309001518, ОГРН 1022301428050) к ООО «Агро-Строительные Технологии», г.  Краснодар (ИНН 2311082835, ОГРН 1052306466475) о взыскании задолженности в  размере 40 809 182,77 руб. (с учетом уточнения требований)  

Руководствуясь ст. ст. 167-171 АПК РФ, 

решил:

По первоначальному иску 

Взыскать с ЗАО МПМК «Краснодарская-1», г. Краснодар (ИНН 2309001518, ОГРН  1022301428050) в пользу ООО «Агро-Строительные Технологии», г. Краснодар (ИНН  2311082835, ОГРН 1052306466475) стоимость ремонтно-восстановительных работ в  размере 3 581 692,25 руб., неосновательной обогащение в размере 7 063 287,96 руб.,  стоимость устранения недостатков бетонного пола в размере 1 486 876,55 руб.,  государственную пошлину в размере 60 079 руб., расходы на оплату судебной экспертизы  в размере 570 000 руб.  

Взыскать с ЗАО МПМК «Краснодарская-1», г. Краснодар (ИНН 2309001518, ОГРН  1022301428050) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  23 580 руб.  

По встречному иску 

Взыскать с ООО «Агро-Строительные Технологии», г. Краснодар (ИНН 2311082835,  ОГРН 1052306466475) в пользу ЗАО МПМК «Краснодарская-1», г. Краснодар (ИНН  2309001518, ОГРН 1022301428050) неустойку за нарушение сроков приемки в размере  9 014 219,25 руб., расходы по работе дизельной электростанции в размере 2 901 532,64  руб., расходы на оплату судебной экспертизы в размере 14 595 руб., государственную  пошлину в размере 46 091 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований – отказать. Произвести зачет встречных денежных обязательств. 

Взыскать с ЗАО МПМК «Краснодарская-1», г. Краснодар (ИНН 2309001518, ОГРН  1022301428050) в пользу ООО «Агро-Строительные Технологии», г. Краснодар (ИНН  2311082835, ОГРН 1052306466475) задолженность в размере 785 497,91 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Судья К.Н. Кондратов