11/2020-32392(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-1567/2020

г. Владивосток

19 марта 2020 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Шипуновой О.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "Дальневосточное строительно-монтажное управление"  

(ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>, дата регистрации 10.12.2012)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Уфанефтемаш" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 16.05.2007)  

о взыскании договорной неустойки в размере 4 440 480 рублей 45 копеек  

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Уфанефтемаш" в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Дальневосточное строительно-монтажное управление" 4 440 480 рублей  45 копеек неустойку, а также 45 202 рубля судебные расходы по оплате  государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  "Дальневосточное строительно-монтажное управление" из федерального  бюджета 454 рубля государственной пошлины, оплаченной по платежному  поручению от 29.01.2020 № 9.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского  края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный  апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную  силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной  инстанции.  

Судья О.В. Шипунова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 26.05.2019 23:10:05

 Кому выдана Шипунова Ольга Владимировна