7/2017-25006(4) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-7519/2016

город Саранск

02 июня 2017 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Юськаева Р.К.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ПСК" к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Строитель" 

о взыскании пени за просрочку выполнения работ по договору подряда в  размере 197 564 руб. 24 коп.,  

при участии: 

от истца: ФИО2, представителя по доверенности № 1/17 от 10.01.2017  г.,  

от ответчика: ФИО3, директора (решение учредителя от 13.01.2015  г.), ФИО4 (по доверенности от 24.04.2017),  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Компания  Строитель" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью "ПСК" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) пени за просрочку исполнения обязательств в размере 15000  

рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6927  рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Р.К. Юськаев