Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь        

16.10.2017 года                                                               Дело № А50-26365/17

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Бояршиновой О.А.

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Организация Конгломерат» (618400, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (618426, Г. Березники, ул. Загородная, 3С, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании неустойки по договору №164/15 от 21.09.2015 за период с 13.04.2016 по 26.07.2017 в размере 54 847 руб. 63 коп., неустойки по договору № 6149 от 01.09.2015 за период с 13.04.2016 по 26.07.2017 в размере 129 202 руб. 58 коп.

 

Руководствуясь статьями 110, 168 – 171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 

 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Организация Конгломерат» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере 184 050 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьдесят) руб. 21 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест «Березниковское шахтостроительное управление» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 522 (шесть тысяч пятьсот двадцать два) руб. 

Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда – со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                      О.А. Бояршинова