4076/2023-367684(2) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-49933/2023

05 сентября 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Решение в виде резолютивной части принято 25 июля 2023 года. Мотивированное решение изготовлено 05 сентября 2023 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи  Евдошенко А.П.,  

рассмотрев дело по иску: 

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Псковсельхозэнерго" (адрес:  Россия 180004, ПСКОВ, ПСКОВ, УЛ ДЕКАБРИСТОВ Д. 64; Россия 180006, ПСКОВ,  ПСКОВ, УЛ ТОРОШИНСКАЯ Д. 10, КВ. 32, ОГРН: 

<

***>)  

ответчик: Акционерное общество "Ленинградская областная электросетевая компания"  (адрес: Россия 187342, КИРОВСКИЙ РАЙОН, КИРОВСК ГОРОД, ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ, ЛАДОЖСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 3А; Россия 197110, Санкт-Петербург, Санкт- Петербург, Песочная наб. д. 42 лит.А, ОГРН: 

<

***>; 

<

***>)  

о взыскании 788 476 руб. 56 коп. 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Псковсельхозэнерго" (далее -  истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к Акционерному обществу  "Ленинградская областная электросетевая компания" (далее - ответчик) о взыскании  788 476 руб. 56 коп. задолженности по договору № 00-1014/2019 ПДР от 09.10.2019.  

Определением от 14.06.2023 дело принято к рассмотрению в порядке  упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).  

После разбирательства дела в порядке упрощенного производства судом принято  решение арбитражного суда в виде резолютивной части решения от 25.07.2023.  

В связи с поступлением апелляционной жалобы, суд полагает необходимым  изготовить мотивированное решение по настоящему делу по правилам,  предусмотренным главой 20 АПК РФ.  

Суд отклонил ходатайство ответчика о переходе из упрощенной процедуры к  рассмотрению дела по общим правилам искового производства ввиду отсутствия  оснований для признания его обоснованным, влекущим необходимость рассмотрения  настоящего дела по общим правилам искового производства.  

Обстоятельства, предусмотренные частью 5 статьи 227 АПК РФ и  препятствующие рассмотрению настоящего дела в порядке упрощенного производства,  судом не установлены.  

Установив имеющие значение для дела обстоятельства, оценив доводы истца в  обоснование заявленных требований, исследовав представленные доказательства по  правилам статьи 71 АПК РФ, суд признает исковые требования обоснованными и  подлежащими удовлетворению в полном объеме.  

Между истцом (подрядчик) и ответчиком (заказчик) был заключен договор  подряда № 00-1014/2019 ПДР от 09.10.2019 на выполнение работ по реконструкции  объекта «2БКТП-10/0,4 кв (ТП-288) вблизи объекта заявителя в г. Волосово  Ленинградской области.  

Пунктом 2.1 договора была согласована предельная ориентировочная цена в  размере 3 814 250 руб.  

Пунктом 5.1 договора и графиком выполнения работ был установлен срок  выполнения работ – 150 дней с даты начала работ, в свою очередь, начало работ - через  один день с даты подписания договора.  

Согласно пункту 7.2 договора заказчик оплачивает подрядчику выполненные и  принятые работы по Этапу № 2 в течении 30 календарных дней с даты получения счета.  

Как следует из материалов дела, при проведении первого этапа работ была  выявлена необходимость приостановки работ по запросу истца.  

Письмом 08-03/2815 от 10.12.2019 работы были приостановлены на  неопределенный срок до получения ряда документов.  

После возобновления работ истец разработал и согласовал проектно-сметную  документацию в соответствии с условиями договора, что подтверждается согласованием  рабочей документации (письма № 08-03/1175 от 13.05.2022, № 00-03/3239 от 15.07.2022).  

В связи с окончанием работ по разработке проектно-сметной документации  сторонами был подписан акт выполненных работ № 258 от 18.08.2022, согласно  которому этап 2 работ был выполнен в полном объеме без замечаний и в установленные  договором сроки, на сумму 788 476 руб. 56 коп.  

В связи с отсутствием встречного исполнения обязательств, у ответчика  образовалась задолженность перед истцом в размере 788 476 руб. 56 коп., что  подтверждается актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2022 по 31.12.2022,  подписанным сторонами.  

10.04.2023 истец направил в адрес ответчика претензию исх. № 199 о  необходимости оплаты задолженности по договору.  

Оставление данной претензии без ответа и удовлетворения послужило  основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

Оплата выполненных подрядчиком работ в силу статьи 746 ГК РФ производится  заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые  установлены законом или договором строительного подряда.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).  

Из материалов дела следует, что работы по договору были приняты ответчиком  без замечаний относительно качества, объема и сроков их выполнения, что является  достаточным подтверждением исполнения истцом своих обязательств в полном объеме.  

Поскольку обязательства, обусловленные договором, на основании подписанного  без замечаний акта выполненных работ были исполнены истцом надлежащим образом,  у ответчика в силу статей 328, 702, 711, 746, 753 ГК РФ возникли встречные  обязательства по оплате выполненных работ.  

Доказательств перечисления истцу денежных средств в счет оплаты  выполненных работ ответчик суду не представил. Обстоятельства наличия  задолженности по оплате выполненных работ в размере 788 476 руб. 56 коп.  подтверждаются материалами дела, ответчиком не опровергнуты.  

Исковые требования подлежат удовлетворению, с отнесением расходов по  госпошлине на ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.  

Руководствуясь статьями 307, 309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса  Российской Федерации и статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации  

решил:

Взыскать с Акционерного общества "Ленинградская областная электросетевая  компания" (ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Псковсельхозэнерго" (ИНН 

<

***>) 788 476 руб. 56 коп. задолженности, а также  18 770 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати  дней со дня принятия.  

Судья Евдошенко А.П. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 13.03.2023 11:55:00

 Кому выдана Евдошенко Андрей Петрович