38/2019-204241(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-5768/2019

город Саратов

29 октября 2019 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Федерального государственного  унитарного предприятия «Главное военно–строительное управление № 5», г.Саратов (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «ПИТЕРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», г.Санкт-Петербург (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о взыскании 142 583 849 руб. 63 коп.  

При участии: от истца – ФИО2, представитель по доверенности № 44/2-116 от  29.12.2018 г.  

 Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПИТЕРСКАЯ  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» в пользу Федерального государственного унитарного  предприятия «Главное военно–строительное управление № 5» неотработанный аванс по  договору № 1516187383072090942000000/СИ-2015/13021/29 от 21.05.2018 г. в размере  37122231 руб. 05 коп., по договору № 1819187375992554164000000/МО-2018/400/ПИК/47 от  03.07.2018 г. в размере 28086283 руб. 40 коп., по договору №  1819187376362554164000000/МО-2018/Ю-42/18-1/55 от 26.07.2018 г. в размере 7089879 руб.  10 коп., стоимость оказанных услуг генподряда по договору №  1516187383072090942000000/СИ-2015/13021/29 от 21.05.2018 г. в размере 756302 руб. 87 коп.,  неустойку за нарушение сроков окончания работ по договору №  

1516187383072090942000000/СИ-2015/13021/29 от 21.05.2018 г.в размере 14298337 руб. 57  коп., неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору   № 1819187375992554164000000/МО-2018/400/ПИК/47 от 03.07.2018 г. в размере 2961985 руб.  07 коп., неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по договору №  1819187376362554164000000/МО-2018/Ю-42/18-1/55 от 26.07.2018 г. в размере 4715803 руб.  08 коп., неустойку за нарушение сроков окончания работ по договору №  1516187383062090942000000/СИ-2015/13017/65 от 16.08.2-18 г. в размере 1963707 руб. 96  коп., а также расходы по уплате госу4дарственной пошлины в размере 157600 руб. и расходы  по оплате судебной строительно-технической экспертизы в размере 299440 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной  инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова