194/2017-38261(1) 

Арбитражный суд Брянской области 241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ  решения

 по делу 

№ А09-841/2017

город Брянск

04 мая 2017 года

Арбитражный суд Брянской области в составе: судьи Фролова М.Н. , 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Споденейко О.Н.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной  

ответственностью «БрянскЭлектро» в лице филиала ООО «БрянскЭлектро» в г.Брянск  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Брянская строительная компания»  о взыскании 78 952 руб. 78 коп.  

при участии: от истца: ФИО1 – представитель (доверенность № 13 от 09.01.2017); от ответчика: ФИО2 – представитель (доверенность № 14/01/2016 от 14.01.2016). 

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

р е ш и л:

Иск Общества с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» к Обществу с  ограниченной ответственностью «Брянская строительная компания» о взыскании  задолженности в размере 78 952 руб. 78 коп. удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Брянская строительная  компания» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро»  денежные средства в размере 77 576 руб. 02 коп., в том числе: 23 274 руб. 43 коп. – долг  по договору от 10.12.2014г. № 6014 об осуществлении технологического присоединения  энергопринимающих устройств к электрическим сетям, 54 301 руб. 59 коп. неустойки за  нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению по  

договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих  устройств к электрическим сетям от 10.12.2014г. № 6014.  

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Брянская строительная  компания» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» 3 103  руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Вернуть Обществу с ограниченной ответственностью «БрянскЭлектро» из  федерального бюджета 55 руб. государственной пошлины, излишнеуплаченной по  платежному поручению от 20.01.2017г. № 361.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  

Апелляционная жалоба подаётся в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайтах Двадцатого арбитражного апелляционного суда (http://20aas.arbitr.ru/),  Верховного Суда Российской Федерации (http://vsrf.ru/).  

Судья М.Н. Фролова