79_2975608  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-17340/2023

г. Барнаул

8 февраля 2024 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кребеля Д.А., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1 без использования после  перерыва средств аудиозаписи,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Новоалтайский завод железобетонных изделий № 1», г. Новоалтайск  Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью производственно-строительное инвестиционное предприятие «Сиада»,  г. Барнаул Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  

2 000 000,00 руб. неустойки за общий период с 06.10.2022 до 17.12.2023, а также о  взыскании 15 000,00 руб. в счет возмещения расходов по уплате государственной  пошлины,  

при участии до перерыва: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 01.01.2023, диплом   № КВ88060 от 04.07.2013,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительное инвестиционное предприятие «Сиада» (ИНН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Новоалтайский завод железобетонных изделий № 1»  (ИНН 

<

***>) 2 000 000,00 руб. неустойки за общий период с 06.10.2022 до  17.12.2023, также взыскать 15 000,00 руб. в счет возмещения расходов по уплате  государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительное инвестиционное предприятие «Сиада» (ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета Российской Федерации 18 000,00 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Д.А. Кребель