210100136_4085784  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-6030/2022

г. Белгород

12 января 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Дробышева Ю. Ю., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению Муниципального образования городской округ  "Город Белгород" в лице муниципального казенного учреждения "Управление  капитального строительства" Администрации г. Белгорода (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к ООО "Автодорстрой-подрядчик" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании пени в сумме 176 685,39 руб. за просрочку исполнения обязательств  по муниципальному контракту от 16.07.2021 № Т.2021.048, пени в сумме 212 065,20 руб.  за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 11.05.2021 №  Т.2021.017, пени в сумме 20 682 руб. за просрочку исполнения обязательств по  муниципальному контракту от 16.07.2021 № Т.2021.049, и по встречному исковому  заявлению о взыскании пени в размере 178 228,58 руб.,  

при участии в судебном заседании: 

от истца-ответчика: ФИО2 – представитель по доверенности № 41-59/06-2022 от  27.07.2020;  

от ответчика-истца: ФИО3 – представитель по доверенности от 01.02.2022.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковое заявление МО городской округ «Город Белгород» в лице МКУ «УКС»  

Администрации г. Белгорода к ООО «Автодорстрой-подрядчик» удовлетворить частично,  

взыскать с ООО «Автодорстрой-подрядчик»: 

- 212 065,20 руб. пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному  

контракту от 11.05.2021 № Т.2021.017. 

Взыскать с ООО «Автодорстрой-подрядчик» в доход федерального бюджета 7241  

руб. государственной пошлины. В оставшейся части иска, отказать. 

Встречные исковые требования ООО «Автодорстрой-подрядчик» удовлетворить.  

Взыскать с МО городской округ «Город Белгород» в лице МКУ «УКС»  Администрации г. Белгорода в пользу ООО «Автодорстрой-подрядчик» 184 575, руб.  пени, в том числе:  

- 118 779,03 руб. пени за несвоевременную оплату выполненных работ по  муниципальному контракту от 16.07.2021 № Т.2021.048;  

- 7 283,59 руб. пени за несвоевременную оплату выполненных работ по  муниципальному контракту от 11.05.2021 № Т.2021.017;  

- 52 165,96 руб. пени за несвоевременную оплату выполненных работ по  муниципальному контракту от 16.07.2021 № Т.2021.049., 6 347 руб. расходов на оплату  госпошлины.  

Произвести зачет взаимных требований. 

 По результатам произведённого расчета взыскать с ООО «Автодорстрой- подрядчик» в пользу МО городской округ «Город Белгород» в лице МКУ «УКС»  Администрации г. Белгорода 34 730, 62 руб.  

 ООО «Автодорстрой-подрядчик» выдать справку на возврат из федерального  бюджета 4347руб. государственной пошлины.  

 Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления решения в  законную силу.  

Решение суда может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Ю.Ю. Дробышев