9_713487  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-4436/2017

г. Южно-Сахалинск

28 ноября 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания В- три» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к акционерному обществу  «Санаторий «Синегорские минеральные воды» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании 674 285, 53 рубля неустойки по договору  подряда от 14.01.2015 № 24/01-15КР (с учетом уточнения иска),  

при участии представителей: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 11.08.2017 года  от ответчика – ФИО3 по доверенности от 24.04.2017 года,  

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с акционерного общества «Санаторий «Синегорские  минеральные воды» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-монтажная компания В-три» 672 561 (шестьсот семьдесят  две тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 89 копеек неустойки.  

Взыскать с акционерного общества «Санаторий «Синегорские  минеральные воды» в федеральный бюджет 16 451 (шестнадцать тысяч  четыреста пятьдесят один) рубль государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О. А. Портнова