АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

Дело № А74-7830/2022

21 ноября 2022 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Г.И. Субач рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 319246800126443) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСК-ВОДРЕМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 9012 рублей неустойки по договору субподряда от 01.06.2021 № 37-06/2021, начисленной за период с 24.08.2021 по 05.05.2022.

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

удовлетворить иск: взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «АСК-ВОДРЕМ» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 9012 (девять тысяч двенадцать) рублей неустойки, а также 2000 (две тысячи) рублей расходов по государственной пошлине, уплаченной платёжным поручением от 06.09.2022 № 243.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья            Г.И. Субач