Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-58316/24

30 октября 2024 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Абрамовой А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АО "Специализированный застройщик  "Эталон Московский регион" к ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ" о взыскании 3861228 руб. 00 коп.  при участии:  

от истца – Четверня В.Ф. по дов. № 14-МРЕГ от 16.04.2024 г.,  от ответчика – ФИО1 по дов. от 23.10.2024 г. (до перерыва).  

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110, 104 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ТРАНСДОРСТРОЙ" в пользу АО "Специализированный  застройщик "Эталон Московский регион" 2818696 руб. 44 коп. неустойки, 1042531 руб.  56 коп. убытков непокрытых суммой начисленной неустойки и 12691 руб. 84 коп. в  возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Возвратить АО "Специализированный застройщик "Эталон Московский регион" из  федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 29614 руб. 30 коп.,  уплаченную по платежному поручению № 630 от 03.07.2024 г.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья И. В. Быковских