51_15370627 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-172232/16-51-1697

15 марта 2017 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Козленковой О.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Денисовым Д.С.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «СШО НН» (ОГРН 1105260015134)  

к обществу с ограниченной ответственностью «БиТиСи-групп» (ОГРН 1087746997580)  о взыскании по договору субподряда № СП-12/12 от 13 июля 2012 года долга в размере  994 324 руб. 39 коп., пеней в размере 973 422 руб. 08 коп., по договору субподряда №  СП-21/10/13 от 21 октября 2013 года долга в размере 760 390 руб. 42 коп., пеней в  размере 2 803 248 руб. 82 коп.,  

по встречному исковому заявлению о взыскании по договору субподряда № СП-12/12  от 13 июля 2012 года неустойки в размере 9 316 046 руб. 82 коп., по договору  субподряда № СП-21/10/13 от 21 октября 2013 года неустойки в размере 2 304 056 руб.  48 коп.  

при участии:  

от истца – Кошурина С.В., по дов. № б/н от 10 марта 2017 года;  от ответчика – Ким В.В., по дов. № б/н от 16 декабря 2016 года;  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БиТиСи-групп» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «СШО НН» по договору  субподряда № СП-12/12 от 13 июля 2012 года долг в размере 994 324 руб. 39 коп., пени  в размере 973 422 руб. 08 коп., по договору субподряда № СП-21/10/13 от 21 октября  2013 года долг в размере 760 390 руб. 42 коп., пени в размере 2 803 248 руб. 82 коп., а  также расходы по уплате государственной пошлины в размере 50 657 руб.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СШО НН» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «БиТиСи-групп» по договору субподряда   № СП-12/12 от 13 июля 2012 года неустойку в размере 9 316 046 руб. 82 коп., по  договору субподряда № СП-21/10/13 от 21 октября 2013 года неустойку в размере  2 304 056 руб. 48 коп.  

Произвести зачет. В результате зачета взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «СШО НН» в пользу общества с ограниченной ответственностью  «БиТиСи-групп» 6 038 060 руб. 30 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СШО НН» в доход  федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 81  101 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.В. Козленкова