АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж Дело № А14-22262/2023 «29» октября 2024 года. 

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Исмаиловой В.В., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) к акционерному обществу «Монолитное строительное управление-1»,  Московская область, г. Люберцы (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) о  взыскании неустойки и встречному иску акционерного общества «Монолитное  строительное управление-1», Московская область, г. Люберцы (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) о  взыскании суммы неустойки  

Руководствуясь статьями 65, 110, 163, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  удовлетворить полностью.  

Взыскать с акционерного общества «Монолитное строительное управление-1»,  Московская область, г. Люберцы (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) неустойку за период с 10.11.2023 по  01.02.2024 в размере 100 894,41, расходы по уплате государственной пошлины в  сумме 4 027 руб.  

Встречные исковые требования акционерного общества «Монолитное  строительное управление-1», Московская область, г. Люберцы (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  удовлетворить полностью.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в  пользу акционерного общества «Монолитное строительное управление-1»,  Московская область, г. Люберцы (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) неустойку  за период с 22.08.2020 по 16.11.2023 в размере 29 673,39 руб., расходы по уплате  государственной пошлины в сумме 2 000 руб.  

Окончательно, путем зачета первоначального и встречного исков взыскать с  акционерного общества «Монолитное строительное управление-1», Московская  область, г. Люберцы (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) 73 248,02 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  «ТрубСтройИнновация», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) из  федерального бюджета 21 561 руб. излишне уплаченной государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи  жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья А.И. Стеганцев