Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Р Е Ш Е Н И Е  (резолютивная часть)

Дело № А25-998/2018

г. Черкесск

02 июля 2018 года

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Дышековой  А.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гербековой А.М.,  при участии от заявителя – ФИО1 (доверенность от 05.06.2018), от  заинтересованного лица – ФИО2 (доверенность от 09.01.2018), от  заинтересованного лица – ФИО3 (доверенность от 06.06.2018), рассмотрев  заявление общества с ограниченной ответственностью «ДАХАНАГО» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Управлению архитектуры, градостроительства и  земельных отношений мэрии муниципального образования города Черкесска (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) об оспаривании отказа в продлении разрешения на  строительство и обязании продлить разрешение на строительство, третье лицо, не  заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – Управление  имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования г.  Черкесска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), руководствуясь статьями 29, 167- 170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Признать незаконным отказ Управления архитектуры, градостроительства и  земельных отношений мэрии муниципального образования города Черкесска в продлении  разрешения на строительство № 09-04-225-2015 на строительство объекта: «Кофейня- магазин», расположенного на земельном участке с кадастровым номером  09:04:0101025:477 по адресу: 

<

...> в районе жилого дома № 20.  

 Обязать Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  мэрии муниципального образования города Черкесска продлить разрешение на  

строительство № 09-04-225-2015 для завершения строительства объекта: «Кофейня- магазин», расположенного на земельном участке с кадастровым номером  09:04:0101025:477, по адресу: 

<

...> в районе жилого дома № 20.  

Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики вступает в  законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не  отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд (Вокзальная ул., 2, г. Ессентуки, Ставропольский край,  357600) в течение месяца после принятия решения через Арбитражный суд Карачаево- Черкесской Республики (Ленина проспект, 9, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская  Республика, 369000).  

 Судья А.С. Дышекова