АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА 

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190121 http://fasszo.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

19 сентября 2024 года Дело № А56-121871/2023 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе судьи Власовой М.Г., 

рассмотрев 19.09.2024 кассационную жалобу общества с ограниченной  ответственностью «Слаботочные сети и системы безопасности» на решение  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.02.2024  и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2024 по  делу № А56-121871/2023,  

у с т а н о в и л:

Общество с ограниченной ответственностью «Слаботочные сети и системы  безопасности», адрес: 423803, 

<

...>  

ул. Профсоюзная, д. 43, кв. 119, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее –  Общество), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и  Ленинградской области с иском к Санкт-Петербургскому государственному  унитарному предприятию «Петербургский метрополитен», адрес: 190013, Санкт- Петербург, Московский пр., д. 28, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее –  Предприятие), о взыскании 155 505 руб. неосновательного обогащения, возникшего в  результате удержания неустойки.  

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.  

Решением суда первой инстанции от 18.02.2024 в виде резолютивной части, в  иске отказано. Мотивированное решение изготовлено судом первой инстанции  21.02.2024.  

Постановлением апелляционной инстанции от 15.05.2024 решение суда от  21.02.2024 оставлено без изменения.  

В кассационной жалобе Общество, ссылаясь на неправильное применение  судами норм материального и процессуального права, на несоответствие их выводов  фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, просит  отменить обжалуемые судебные акты, направить дело на новое рассмотрение в суд  первой инстанции.  

 В отзыве на кассационную жалобу Предприятие указывает на законность и  обоснованность обжалуемых судебных актов.  

Согласно части 2 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее - АПК РФ) кассационные жалобы на решения  арбитражного суда первой инстанции и постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции, принятые по делам, рассмотренным в порядке  упрощенного производства, рассматриваются в суде кассационной инстанции судьей  единолично без вызова сторон.  

Стороны надлежащим образом извещены о принятии кассационной жалобы к  рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон.  

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке. 

Как установлено судами, Общество (подрядчик) и Предприятие (заказчик)  

29.09.2022 заключили договор № 20000000000000093768 на выполнение работ по  разработке рабочей документации на оснащение автоматической пожарной  сигнализацией (АПС) станции «Проспект Ветеранов» (далее - Договор).  

Цена работ согласно пункту 3.1 Договора составляет 598 980 руб.  

Принятые по Договору обязательства по выполнению работ подрядчиком  исполнены, что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ от  05.10.2023 № 1, подписанным сторонами без замечаний.  

При этом в данном акте указана итоговая сумма к оплате подрядчику598 980 руб. 

Письмом от 09.10.2023 № 253-01-08-558 заказчик уведомил подрядчика о  начислении неустойки в размере 179 694 руб. за нарушение конечного срока  выполнения работ (28.04.2023) и о предстоящей оплате выполненных работ за  вычетом неустойки.  

В обоснование иска Общество указало, что заказчиком при принятии решения  о зачете суммы неустойки в счет суммы основного долга не учтены доводы  подрядчика о вине обеих сторон, выразившейся в неоднократном направлении в  адрес подрядчика новых замечаний к проектно-сметной документации.  

Общество полагает, что начисленная неустойка по договору в сумме 

179 694 руб. является чрезмерной и несоразмерной последствиям неисполнения  обязательства, в связи с чем ставит вопрос о применении положений статьи 333  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и уменьшении  ответственности подрядчика до однократной ставки Банка России. Размер неустойки,  по мнению истца, должен составлять 24 189 руб.  

Суды не нашли правовых оснований для удовлетворения иска. 

Изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм  материального и процессуального права, суд кассационной инстанции приходит к  следующим выводам.  

Согласно пунктам 1, 5 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление  гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу,  действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо  недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).  Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их  действий предполагаются.  

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством,  независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае  просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан  доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно  несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить  неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии  заявления должника о таком уменьшении.  

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и  осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям  оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.  Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункты 1 и 2  статьи 401 ГК РФ).  

В пункте 3 статьи 401 ГК РФ определено, что если иное не предусмотрено  законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом  исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности,  несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось  невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и  непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть  исполнено вследствие просрочки кредитора (пункт 3 статьи 405 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если  он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не  совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или  договором либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа  обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего  обязательства.  

В силу указанных норм права должник не может быть привлечен кредитором к  ответственности за просрочку исполнения, обусловленную просрочкой самого  кредитора.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Кодекса по договору подряда одна  сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены  также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное  не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором,  подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и  промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 Кодекса).  

Суды установили, что подрядчик нарушил срок выполнения работ по Договору,  в связи с этим пришли к выводу, что заказчик был вправе удержать неустойку.  

Довод истца о вине заказчика в просрочке исполнения обязательств  подрядчиком был предметом исследования судов и получил надлежащую оценку.  

Истец в суде первой инстанции заявил ходатайство об уменьшении размера  неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ.  

Пунктом 2 статьи 333 ГК РФ предусмотрено, что уменьшение неустойки,  определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим  предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если  будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере  может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.  

Согласно пункту 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение  обязательств» (далее - Постановление № 7) в случае зачета суммы неустойки в счет  суммы основного долга должник вправе ставить вопрос о применении к списанной  неустойке положений статьи 333 ГК РФ, например, путем предъявления  самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного (статья 1102 ГК РФ).  

Руководствуясь положениями статьи 333 ГК РФ, пунктами 69, 71, 73, 77 и 79  Постановления № 7, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приняв  

во внимание конкретные обстоятельства дела, суды признали недоказанным наличие  оснований для снижения размера неустойки в соответствии с правилами статьи  

333 ГК РФ; пришли к верному выводу о правомерности произведенного  Предприятием удержания неустойки.  

Определение конкретного размера неустойки является вопросом факта,  следовательно, вопрос о ее снижении относится к компетенции судов первой и  апелляционной инстанций.  

При этом кассационная инстанция отмечает, что по смыслу разъяснений,  данных в пунктах 71 и 73 Постановления № 7, и в силу правовой позиции,  сформулированной в определении Верховного Суда Российской Федерации от  10.12.2019 № 307-ЭС19-14101, истцу, осуществляющему предпринимательскую  деятельность, недостаточно только заявить об уменьшении неустойки, он обязан  доказать несоразмерность неустойки последствиям допущенного им нарушения  исполнения обязательства.  

Однако такие доказательства при рассмотрении настоящего спора истец в  материалы дела не представил.  

Приведенные Обществом доводы не свидетельствуют о неправильном  применении судами статьи 333 ГК РФ, а также разъяснений высшей судебной  инстанции по данному вопросу; рассмотрение по существу вопроса о снижении  неустойки и определение ее конкретного размера не входит в компетенцию суда  кассационной инстанции.  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства  необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего  незаконного поведения; неправомерное пользование чужими денежными средствами  не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного  пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ; пункт 75 Постановления № 7).  

Рассмотрев ходатайство истца о снижении неустойки, оценив конкретные  обстоятельства и представленные в дело документы, суды пришли к выводу, что  удержанная сумма неустойки соотносится с последствиями нарушения подрядчиком  своих обязательств и обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон.  Доказательств, свидетельствующих о чрезмерности (явной несоразмерности)  неустойки последствиям нарушения обязательства, не представлено.  

При таких обстоятельствах суды обоснованно не усмотрели оснований для  уменьшения неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.  

Основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части,  касающейся уменьшения неустойки по правилам статьи 333 Кодекса, могут являться  нарушение или неправильное применение норм материального права. К таким  нарушениям, в частности, относятся нарушение требований пункта 6 статьи  

395 ГК РФ, когда сумма неустойки за просрочку исполнения денежного обязательства  снижена ниже предела, установленного пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, или уменьшение  неустойки в отсутствие заявления в случаях, установленных пунктом 1 статьи  

333 ГК РФ (пункт 72 Постановления № 7). Указанные обстоятельства в деле  отсутствуют.  

Доводы заявителя кассационной жалобы не свидетельствуют о неправильном  применении судами норм материального права, по существу, эти доводы сводятся к  несогласию с установленными судами по делу обстоятельствами и оценкой  доказательств, которые были предметом рассмотрения судебных инстанций,  получили надлежащую правовую оценку и обоснованно отклонены.  

Переоценка установленных судами фактических обстоятельств и  представленных в дело доказательств в силу статьи 286 АПК РФ не входит в  полномочия суда кассационной инстанции.  

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа  

п о с т а н о в и л:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области от 21.02.2024 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного  суда от 15.05.2024 по делу № А56-121871/2023 оставить без изменения, а  кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Слаботочные  сети и системы безопасности» - без удовлетворения.  

Судья М.Г. Власова