Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

г. Волгоград Дело № А12-12304/2023  «28» марта 2024 года  

 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В.  при ведении протокола судебного заседания и осуществлении его аудиозаписи  помощником судьи Ремизовой О.В., рассмотрев в судебном заседании материалы  дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «Поволжский металлоцентр 2015» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  акционерному обществу «Земетчинский механический завод» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения  работ за период с 21.02.2023г. по 09.01.2024г. в размере 29 413 995 руб. с учётом  уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ,  

и по встречному исковому заявлению акционерного общества «Земетчинский  механический завод» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Поволжский металлоцентр 2015» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить свои обязательства по  переносу линии электропередач, а также принять работы по установке  подкрановых путей, предусмотренные разделами 5 и 6 договора подряда от  05.09.2022г. № ЗМЗ/22-43,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с  ограниченной ответственностью «Снаблогистика»,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, по доверенности; от ответчика – ФИО2, по доверенности; от третьего лица – не явилось, извещено. 

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

В первоначальном иске общества с ограниченной ответственностью  «Поволжский металлоцентр 2015» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  отказать.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Поволжский  металлоцентр 2015» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 170 070 руб.  

Приять отказ акционерного общества «Земетчинский механический завод»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от встречного иска.  

Производство по делу в указанной части прекратить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Поволжский  металлоцентр 2015» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  акционерного общества «Земетчинский механический завод» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 6000 руб. в счёт возмещения судебных расходов по оплате  государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд  Волгоградской области.  

Решение в полном объёме будет изготовлено в установленный законом срок.  

Судья Л.В. Напалкова