Арбитражный суд Липецкой области 

пл.Петра Великого, 7, г.Липецк, 398066  http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А36-7813/2022

г. Липецк

14 сентября 2023 года

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Фоновой И.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

индивидуального предпринимателя ФИО2  (ОГРНИП 318482700026511, ИНН 

<

***>; г.Липецк)  

к администрации городского поселения города Задонска Задонского муниципального  района Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 

<

...>)  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора:  

1) Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>),  

2) областного казенного учреждения «Управление капитального строительства  Липецкой области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...>),  

о взыскании задолженности за фактически выполненные работы по муниципальному  контракту № 11 от 09.03.2022 в размере 1882882 руб. 72 коп., процентов за пользование  чужими денежными средствами в размере 137398 руб. 85 коп., неосновательного обогащения  по удержанию денежных средств по выплате банковской гарантии в размере 1320239 руб. 76  коп., неустойки в размере 1670970 руб. 67 коп., проценты за пользование чужими  денежными средствами по факту неосновательного обогащения в размере 96341 руб. 33 коп.,  расходов по оплате государственной пошлины в размере 39800 руб. 00 коп., расходы по  оплате экспертизы в размере 45000 руб.,  

и встречному исковому заявлению 

администрации городского поселения города Задонска Задонского муниципального  района Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 

<

...>)  

к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП  318482700026511, ИНН 

<

***>; г.Липецк)  

о взыскании 660119 руб. 88 коп. штрафа, 7500 руб. 00 коп. расходов по проведению  экспертизы, расходов по подготовке расчета стоимости фактически выполненных истцом  работ в размере 50000 руб.  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 (паспорт гражданина РФ), ФИО3 (доверенность от  07.11.2022 г., диплом о высшем юридическом образовании ВСГ 5504725 рег. номер 14062 от  13.11.2010 г.),  

от ответчика: Тяжкоруб Ю.И. (доверенность от 16.03.2022 г., диплом о высшем  юридическом образовании КА № 04835 рег. номер 2932 от 02.07.2011 г.),  

ответчик: представитель не явился, от третьего лица: 1) представитель не явился, 

3) ФИО5 (доверенность № 03 от 13.12.2022 г., диплом о высшем  

юридическом образовании ВСГ 2895179 рег. номер 495 от 18.07.2008 г.).  

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2  удовлетворить частично.  

Взыскать с администрации городского поселения города Задонска Задонского  муниципального района Липецкой области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>;  

<

...>) в пользу ФИО2 (ОГРНИП 318482700026511, ИНН 

<

***>; г.Липецк) задолженность за  фактически выполненные работы по муниципальному контракту № 11 от 09.03.2022 в  размере 1163703 руб. 31 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в  размере 84918 руб. 46 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 11867  руб. 79 коп., расходы по оплате досудебного исследования в размере 11002 руб. 50 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования администрации городского поселения города  Задонска Задонского муниципального района Липецкой области удовлетворить частично.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2  (ОГРНИП 318482700026511, ИНН 

<

***>; г.Липецк) в пользу администрации  городского поселения города Задонска Задонского муниципального района Липецкой  области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 

<

...>) убытки в размере 50000 руб.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 24941 руб. 00 коп.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и  может быть обжаловано в указанный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд, расположенный в г. Воронеже через Арбитражный суд Липецкой  области. Датой принятия решения суда считается дата его изготовления в полном  объеме.  

Судья И.В. Фонова