АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-12708/2023

г. Владивосток

21 сентября 2023 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи В.В.Овчинникова, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СРМ-Восток" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Организация многопрофильного обслуживания-БК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 

установил:

общество с ограниченной ответственностью ""СРМ-Восток" (истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Организация многопрофильного обслуживания-БК" (ответчик) о взыскании 713 977 рублей 38 копеек неустойки начисленной за период с 22.09.2020 по 28.06.2023 в соответствии с пунктом 11.1 договора подряда № ОМО-БК-К-2019/153 от 10.04.2019 за задержку расчетов за выполненные работы.

Истец, ответчик, о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства уведомлены надлежащим образом.

Ответчик отзыв на иск не представил.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

10.04.2019 между ООО «РесурсЭкономКлимат» (подрядчик) и ответчиком (заказчик) заключён договор подряда № ОМО - БК - К-2019/153 (далее – договор) на выполнение работ по устройству внутренних сетей вентиляции в доме № 16 в микрорайоне Шестой на территории городского округа Большой Камень, Приморский край (далее – работы), согласно которому заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора и передать их заказчику (пункт 1.1 договора).

Денежные средства, направленные на реализацию инвестиционного проекта: «Жилая застройка микрорайона «Шестой» на территории городского округа Большой Камень, Приморский край», являются средствами целевого финансирования в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ. Подрядчик обязан направлять их исключительно на выполнение п. 1.1 Настоящего договора (пункт 1.3 договора).

Настоящий договор заключён с целью исполнения обязательств по договору соинвестирования строительства многоквартирных жилых домов № 2017/14-1 от 24 марта 2017 заключённого между ООО «ССК «Звезда» (далее - инвестор) и ООО «ОМО-БК» по объекту капитального строительства: «Жилая застройка микрорайона «Шестой» на территории городского округа Большой Камень, Приморский край» (далее - «объект») (пункт 1.4 договора).

Стоимость подлежащих выполнению работ составляет 1 759 239 рублей 60 копеек (пункт 2.1 договора).

Оплата работ, выполняемых по настоящему договору, производится путем перечисления промежуточных платежей. Промежуточные платежи производятся в течение 25 календарных дней с момента подписания заказчиком актов о приёмке выполненных работ с приложением счета-фактуры и на основании выставленного счета подрядчиком (пункт 5.1 договора).

Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает подрядчику: за задержку расчетов за выполненные работы пеню в размере 0,05% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки от суммы задолженности, но не более 5% от стоимости подлежащих оплате работ (пункт 11.1 договора).

Предъявление сторонами требований об уплате неустойки (пени) и/или иных санкций за нарушение обязательств по настоящему договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении (пункт 11.8 договора).

Ни одна из сторон не вправе уступить свои права и перевести долг по настоящему договору какому-либо третьему лицу без письменного на то согласия другой стороны (пункт 16.4 договора).

В подтверждение выполнения работ по спорному договору истцом в материалы дела представлены подписанные в двустороннем порядке акты от 24.09.2019 по форме КС-2 №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 № 1, счет на оплату № 91 от 24.09.2019 на сумму 1 759 239,60 рублей; Акт прекращения обязательств зачетом взаимных требований №ФСФК-000029 от 11.10.2019 на сумму 30 472,01 рубль; Акт сверки взаимных расчетов за период с января 2019 года по октябрь 2019 года, согласно которому задолженность в пользу ООО «РесурсЭкономКлимат» по состоянию на 31.08.2019 составляет 1 728 767,59 рублей.

24.02.2020 между ООО «РесурсЭкономКлимат» (цедент) и ООО «ЭКО БРИЗ» (цессионарий) был заключен договор уступки прав (требований) (далее – договор цессии), в соответствии с которым цедент уступает цессионарию в полном объеме права требования к ООО «ОМО-БК» (должник), вытекающие из договора подряда № ОМО-БК-К-2019/153 от 10.04.2019 (пункт 1.1 договора цессии).

Общая сумма уступаемых цессионарию требований к должнику включает в себя сумму основного долга - 1 728 767,59 рублей. 

В качестве оплаты за уступаемое право требования цедента к должнику согласно пункту 1.1. договора цессии цессионарий обязуется выплатить цеденту денежные средства в размере 1 728 767,59 рублей (пункт 2.2 договора цессии).

Указанная сумма денежных средств будет выплачиваться цессионарием в следующем порядке: в течение двух лет с даты подписания Акта приема-передачи (пункт 2.3 договора цессии).

С момента уплаты суммы, указанной в п. 2.2 настоящего договора, обязанности цессионария по настоящему договору считаются исполненными.

В соответствии с пунктом 2.5 договора цессии цедент гарантирует следующее:

- право требования существует, не отсрочено исполнением;

- у должника нет права на зачет;

- у должника нет и не будет возражений по уступаемым цедентом обязательствам установленным в п. 1.1 настоящего договора.

Должник считается обязанным перед цессионарием по обязательствам, указанным в п.1 настоящего договора, а его обязательства в отношении цедента считаются прекращенными с момента получения должником уведомления о состоявшейся уступке (пункт 2.9 договора цессии).

Соблюдая претензионный порядок, 25.02.2020 истец обратился с претензий к ответчику, направив одновременно с претензией уведомление об уступке прав (требований) от 24.02.2020, что подтверждается, почтовой описью, квитанцией и уведомлением. Претензия, договор уступки прав (требований), уведомление об уступке прав (требований) были получены ответчиком 13.03.2020, что подтверждается подписью, проставленной на уведомлении о вручении.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Приморского края  от 21.09.2020 по делу № А51-7724/2020 с общества с ограниченной ответственностью «Организация многопрофильного обслуживания-БК» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭКО БРИЗ» взыскано 1 728 767 (один миллион семьсот двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят семь)рублей 59 копеек основного долга,  86 438 (восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать восемь)рублей 38 копеек неустойки, а также 31 142(тридцать одна тысяча сто сорок два)рубля 07копеек в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по иску, 41 966(сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть)рублей 40копеек  судебных расходов на оплату услуг представителя.

Выводы и обстоятельства, установленные судебным актом, в силу пункта 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются преюдициальными по настоящему делу и не требуют установления и доказывания вновь.

Определением суда от 27.04.2023 произведена в деле замена взыскателя –  индивидуального предпринимателя ФИО1 на правопреемника – Общество с ограниченной ответственностью «СРМ-ВОСТОК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 08.12.2021, адрес юридического лица: 690089, Приморский край, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ. ТУХАЧЕВСКОГО, Д. 28, ЭТАЖ/КАБИНЕТ ЦОКОЛЬНЫЙ/36).

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 11.1. Заказчик за задержку расчетов за выполненные работы уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,05% от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки от суммы задолженности, но не более 5% от стоимости подлежащих оплате работ.

За период с 22.09.2020 по 28.06.2023 истцом рассчитана неустойка в сумме 713 977 рублей 38 копеек. 

Однако, при проверке расчета судом установлено, что истцом не учтено условие, содержащееся в пункте 11.1. договора, предусматривающее ограничительный характер неустойки, составляющий 5% от стоимости подлежащих оплате работ, которая уже взыскана с общества с ограниченной ответственностью «ЭКО БРИЗ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Организация многопрофильного обслуживания-БК» вступившим в законную силу решением суда по делу от 21.09.2020 по делу № А51-7724/2020.  

При таких обстоятельствах исковые требования удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 167-170, 229 АПК РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СРМ-Восток" в доход федерального бюджета 17 280 рублей государственной пошлины по иску.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение 15 дней со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                   Овчинников В.В.