АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-9464/2023

г. Чебоксары

15 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 февраля 2024 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Владимировой О.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство "Атлашевское" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 429509, 

<

...>,

к администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики, 429509, 

<

...>, ИНН:2100003030, ОГРН: 

<

***>,

о взыскании 1 397 495 руб. 36 коп.,

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 10.01.2024 №5 (сроком до 31.12.2024),

установил:

муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Атлашевское" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с иском к администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики (далее – ответчик) о взыскании 1397495 руб. 36 коп., в том числе 1 192 558 руб. 54 коп. долга, 156069 руб. пени за период с 02.10.2022 по 30.11.2023, 48867 руб. 82 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.09.2022 по 30.11.2023 и далее по день фактической оплаты долга.

Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по оплате работ по договорам №105 от 11.04.2022, №114 от 11.05.2022, №115 от 01.07.2022, №116 от 01.08.2022, №117 от 01.08.2022, №119 от 01.08.2022.

В заседании суда представитель истца уточнил исковые требования и просил взыскать с ответчика 1 192 558 руб. 54 коп. долга, 191 542 руб. 57 коп. пени за период с 02.10.2022 по 02.02.2024, 61488 руб. 70 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.09.2022 по 02.02.2024 и далее по день фактической оплаты долга.

Уточнение исковых требований принято судом к рассмотрению в порядке статьи 49  АПК РФ.

Ответчик явку представителя не обеспечил, письменный отзыв не направил.

В соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное рассмотрение данного дела.

О возможности перехода из предварительного судебного заседания в судебное заседание арбитражного суда первой инстанции указано в определении суда от 07.12.2023.

Копия определения суда от 07.12.2023 получена ответчиком 14.12.2023, что подтверждается почтовым уведомлением.

В порядке статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации суд признал дело подготовленным, завершил предварительное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции в отсутствие возражений сторон.

В силу положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика.

Выслушав объяснения представителя истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

11.04.2022 Администрация Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (заказчик) и муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Атлашевское" (подрядчик) заключили договор №105, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: Замена насоса на скважине в д.Кодеркасы Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района ЧР, именуемые в дальнейшем «Работа», и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Цена договора: 138926 руб. 15 коп. Сроки выполнения работ: с 11.04.2022 по 30.09.2022.

11.05.2022 Администрация Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (заказчик) и муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Атлашевское" (подрядчик) заключили договор №114, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: Выкашивание травы в п.Новое Атлашево (май, июнь, август) Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района ЧР, именуемые в дальнейшем «Работа», и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Цена договора: 79747 руб. 24 коп. Сроки выполнения работ: с 11.05.2022 по 31.08.2022.

01.07.2022 Администрация Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (заказчик) и муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Атлашевское" (подрядчик) заключили договор №115, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: Замена насоса скважины №2 п.Новое Атлашево (водозабор) Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района ЧР, именуемые в дальнейшем «Работа», и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Цена договора: 108990 руб. 30 коп. Сроки выполнения работ: с 01.07.2022 по 30.09.2022.

01.08.2022 Администрация Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (заказчик) и муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Атлашевское" (подрядчик) заключили договор №116, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: Ремонт скважины 

<

...> Чебоксарского района ЧР, именуемые в дальнейшем «Работа», и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Цена договора: 84832 руб. 49 коп. Сроки выполнения работ: с 01.08.2022 по 30.09.2022.

01.08.2022 Администрация Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (заказчик) и муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Атлашевское" (подрядчик) заключили договор №117, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: Замена насоса на скважине в д.Алымкасы Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района ЧР, именуемые в дальнейшем «Работа», и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Цена договора: 138790 руб. 55 коп. Сроки выполнения работ: с 01.08.2022 по 30.09.2022.

01.08.2022 Администрация Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики (заказчик) и муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство "Атлашевское" (подрядчик) заключили договор №117, по условиям которого Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: Ремонт переходных мостиков д.Ураево Магазь (переход на ул.Школьная 36 пм) Атлашевского сельского Чебоксарского района ЧР, именуемые в дальнейшем «Работа», и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Цена договора: 183155 руб. 64 коп. Сроки выполнения работ: с 01.08.2022 по 30.09.2022.

Оплата Услуг производится после подписания Акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем (пункт 3.2 договоров).

Согласно пункту 1.2 договоров порядок и сроки оплаты работы: оплата производится в течение 15 дней с момента подписания акта приемки выполненных работ, из средств бюджета Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.

Как указывает истец, в соответствии с договорами №105 от 11.04.2022, №114 от 11.05.2022, №115 от 01.07.2022, №116 от 01.08.2022, №117 от 01.08.2022, №119 от 01.08.2022 он выполнил в 2022 году определенные в них работы на общую сумму 734442,37 руб., что подтверждается актами о приемке выполненных работ формы №КС-2 №150 от 16.09.2022, №151 от 16.09.2022, №149 от 16.09.2022, №143 от 16.09.2022, №153 от 16.09.2022, №152 от 16.09.2022 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 №150 от 16.09.2022, №151 от 16.09.2022, №149 от 16.09.2022, №143 от 16.09.2022, №153 от 16.09.2022, №152 от 16.09.2022, подписанными сторонами в двустороннем порядке без замечаний.

Также истцом в 2022 году по заданию Администрации Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики были выполнены и приняты ею работы на общую сумму 458116,17 руб. в отсутствие подписанных между сторонами договоров подряда, что подтверждается актами о приемке выполненных работ формы №КС-2 №127 от 15.03.2022, №129 от 15.03.2022, №130 от 15.03.2022, №132 от 15.03.2022, №133 от 15.03.2022, №144 от 16.09.2022, №145 от 16.09.2022, №146 от 16.09.2022, №147 от 16.09.2022, №148 от 16.09.2022, №154 от 16.09.2022. №155 от 16.09.2022, №156 от 16.09.2022, №157 от 16.09.2022, №158 от 16.09.2022, №159 от 16.09.2022, №160 от 16.09.2022, №161 от 16.09.2022, №162 от 16.09.2022, №163 от 16.09.2022, №164 от 16.09.2022, №165 от 16.09.2022, №166 от 16.09.2022, №167 от 16.09.2022 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 №127 от 15.03.2022, №129 от 15.03.2022, №130 от 15.03.2022, №132 от 15.03.2022, №133 от 15.03.2022, №144 от 16.09.2022, №145 от 16.09.2022, №146 от 16.09.2022, №147 от 16.09.2022, №148 от 16.09.2022, №154 от 16.09.2022, №155 от 16.09.2022, №156 от 16.09.2022, №157 от 16.09.2022. №158 от 16.09.2022, №159 от 16.09.2022, №160 от 16.09.2022, №161 от 16.09.2022, №162 от 16.09.2022, №163 от 16.09.2022, №164 от 16.09.2022, №165 от 16.09.2022, №166 от 16.09.2022, №167 от 16.09.2022, подписанными сторонами в двустороннем порядке без замечаний.

В соответствии с законом Чувашской Республики от 29.03.2022 №28 и решением Собрания депутатов Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики от 28.11.2022 №08-04 администрация Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики является правопреемником администрации Атлашевского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.

По данным истца, общая задолженность Администрации Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики перед истцом по оплате выполненных в 2022 году работ составляет 1192558 руб. 54 коп. (734442,37 руб. + 458116,17 руб. = 1192558 руб. 54 коп.).

Выполненные работы ответчиком не оплачены, претензионное письмо от 23.08.2023 с предложением погасить имеющуюся задолженность не исполнено, что явилось основанием для обращения истца в суд с иском.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств допускается в исключительных случаях, прямо указанных в законе.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

По правилам статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. 

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

В силу положений части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены. 

Факт выполнения работ, их объем и стоимость подтверждены представленными в материалы дела документами, подписанными ответчиком, и последним не оспорены.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик доказательства погашения долга суду не представил.

Принимая во внимание представленные в дело доказательства, не оспоренные и не опровергнутые ответчиком, суд удовлетворяет требование истца о взыскании долга в заявленной сумме - 1192558 руб. 54 коп.

Истец просит также взыскать с ответчика 191 542 руб. 57 коп. пени за период с 02.10.2022 по 02.02.2024.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). 

Пунктом 4.2 договоров предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки, штрафа, пеней. Неустойка, штраф, пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки, штрафа, пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки, штрафа, пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, штрафа, пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд признает его обоснованным в сумме 191542 руб. 57 коп. за период с 02.10.2022 по 02.02.2024.

Ответчик о снижении размера неустойки не заявил. Доказательств несоразмерности заявленной суммы неустойки последствиям нарушения обязательства суду также не представлено. Правовых оснований для применения статьи 333 ГК РФ у суда не имеется. 

Истцом заявлено требование о взыскании 61488 руб. 70 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.09.2022 по 02.02.2024 и далее по день фактической оплаты долга.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Проверив представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, суд удовлетворяет требование истца о взыскании процентов в сумме 60 735 руб. 63 коп. за период с 02.10.2022 по 02.02.2024. С 03.02.2024 начисление процентов за пользование чужими денежными средствами производить по день фактической уплаты долга в сумме 458116 руб. 17 коп. исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие период.

Государственная пошлина в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ответчика, который освобожден от ее уплаты на основании подп. 1.1 п. 1 ст. 333.37 НК РФ. 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

взыскать с администрации Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики в пользу муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство "Атлашевское" 1 192 558 (Один миллион сто девяносто две тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб. 54 коп. долга, 191 542 (Сто девяносто одна тысяча пятьсот сорок два) руб. 57 коп. пени за период с 02.10.2022 по 02.02.2024, 60 735 (Шестьдесят тысяч семьсот тридцать пять) руб. 63 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.10.2022 по 02.02.2024, с 03.02.2024 начисление процентов за пользование чужими денежными средствами производить по день фактической уплаты долга в сумме 458 116 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч сто шестнадцать) руб. 17 коп. исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие период.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

О.Е. Владимирова