Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-249227/18-96-202

15 ноября 2018 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 08 ноября 2018 года    

Полный текст решения изготовлен 15 ноября 2018 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «МСК Строй НН» к ответчику ООО «Строй-связь 33» о взыскании 4 608 733 руб., госпошлины. 

В судебное заседание явились: 

от истца: ФИО2 по дов. 06.11.2018 года №б/н

от ответчика: не явился, извещен;

У С Т А Н О В И Л:

ООО «МСК Строй НН» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО «Строй-связь 33» о взыскании задолженности в размере 4 283 699 руб. 02 коп., неустойки в размере 325 034 руб. 35 коп., госпошлины.

Истец требования поддержал согласно исковому заявлению.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, в порядке ст. 123 АПК РФ, в связи, с чем суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие ответчика в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Определением суда от 22.10.2018 года стороны извещены о возможности рассмотрения дела по существу в судебном заседании суда первой инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания при отсутствии возражений сторон. Ни ответчиком, ни истцом возражений относительно продолжения рассмотрения дела  в судебном заседании непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявлено.

В пункте 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» разъяснено, что согласно части 4 статьи 137 АПК РФ в случае, если в предварительном судебном заседании лица, участвующие в деле, не возражают против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции и дело не подлежит рассмотрению коллегиальным составом, арбитражный суд выносит определение о завершении подготовки дела к судебному разбирательству и открытии судебного заседания. В определении также указывается на отсутствие возражений лиц, участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения дела в судебном заседании суда первой инстанции, мотивы, положенные в основу выводов суда о готовности дела к судебному разбирательству, дата и время открытия этого заседания.

Ответчик отзыв не представил, при этом суд отмечает, что предоставление отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу ст. 131 АПК РФ, является процессуальной обязанностью ответчика.

В определении суда, суд обязывал ответчика представить письменный мотивированный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ.

Между тем, в нарушение ст. 131 АПК РФ, ответчик указанное требование не исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах, которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).

Молчание ответчика расценивается судом как отсутствие возражений на иск в соответствии со ст.41, 65, 66, 75, 131, 133-136 АПК РФ.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 11 января 2016 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-связь 33» (далее по тексту – Заказчик или Ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «МСК Строй НН» (далее по тексту – Подрядчик или Истец) был заключен Договор подряда № СС/МСК НН/16 (далее по тексту – Договор). Согласно условиям Договора Подрядчик обязался выполнить работы в соответствии с Заказами/Дополнительными соглашениями, а Заказчик в свою очередь обязался принять их результат и уплатить установленную цену.

К Договору были заключены Заказы/Дополнительные соглашения:

1) Заказ № 2.522047/Мод от 21.04.2016 г. (далее по тексту – Заказ 1) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522047 «Соцгород», расположенного по адресу: 

<

...>. Работы по Заказу 1 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 158 от 22.04.2016 года на сумму 24 539 (Двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18 % - 3 743 рубля 39 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1163291055. 

2) Заказ № 2.4680877/AMC/2G/3G от 11.08.2016 г. (далее по тексту – Заказ 2) на выполнение работ в отношении объекта связи: 4680877 «БелаяСтолб», расположенного по адресу: Курская обл., Беловский р-н, ФИО3, ул. 1 Мая, д. 1, собственный столб. Работы по Заказу 2 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 459 от 28.09.2016 года на сумму 1 314 511 (Один миллион триста четырнадцать тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 200 518 рублей 70 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714. 

3) Заказ № 2.522160/мод. от 10.10.2016 г. (далее по тексту – Заказ 3) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522160 «Дзержинск7Б», расположенного по адресу: 

<

...>, городская больница №7. Работы по Заказу 3 были выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 790 от 01.11.2016 года на сумму 20 162 (Двадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС 18 % - 3 075 рублей 57 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1163290743.

4) Заказ № 2.3381048/AMC/2G/3G от 21.10.2016 г. (далее по тексту – Заказ 4) на выполнение работ в отношении объекта связи: 3881048 «ЛикиноСтолб», расположенного по адресу: Владимирская обл., Судогодский р-он, 

<

...> в районе д. № 57А, собственный столб. Работы по Заказу 4 были выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 550 от 30.11.2016 года на сумму 1 181 218 (Один миллион сто восемьдесят одна тысяча двести восемнадцать) рублей 62 копейки, в том числе НДС 18 % - 180 185 рублей 89 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1163290842.

5) Заказ № 2.522489/мод от 03.11.2016 г. (далее по тексту – Заказ 5) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522489 «Гавань», расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Окская Гавань, д. 3Б. Работы по Заказу 5 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 804 от 16.11.2016 года на сумму 16 061 (Шестнадцать тысяч шестьдесят один) рубль 57 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 450 рублей 07 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1163290743.

6) Заказ № 3.1.401131/ликвид ВЛЭС от 27.03.2017 г. (далее по тексту – Заказ 6) на выполнение работ в отношении площадки: 401131 «КондровоУЭС», расположенной по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-он, 

<

...> башня ОАО «ЦентрТелеком». Работы по Заказу 6 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 135 от 05.04.2017 года на сумму 8 450 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 289 рублей 07 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1159982154.

7) Заказ № 2.401131/ликвид. от 03.04.2017 г. (далее по тексту – Заказ 7) на выполнение работ в отношении объекта связи: 401131 «КондровоУЭС», расположенного по адресу: Калужская обл., Дзержинский р-он, 

<

...> башня ОАО «ЦентрТелеком». Работы по Заказу 7 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 136 от 05.04.2017 года на сумму 122 913 (Сто двадцать две тысячи девятьсот тринадцать) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18 % - 18 749 рублей 53 копейки. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1159982154.

8) Заказ № 2.330581/АМС от 11.05.2017 г. (далее по тексту – Заказ 8) на выполнение работ в отношении объекта связи: 330581 «ПакиноСтолб», расположенного по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-он, п. Пакино, в районе садоводческого товарищества «Коллективный сад № 1 при учреждении ОД 1/7», собственный столб. Работы по Заказу 8 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 417 от 29.08.2017 года на сумму 794 784 (Семьсот девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18 % - 121 238 рублей 30 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1226503371.

9) Заказ № 2.522995/LTE от 13.07.2017 г. (далее по тексту – Заказ 9) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522995 «БорПромзонаСтолб», расположенного по адресу: 

<

...>, участок 6, участок ФИО4 Работы по Заказу 9 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 401 от 28.08.2017 года на сумму 115 710 (Сто пятнадцать тысяч семьсот десять) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18 % - 17 650 рублей 76 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1226503371.

10) Заказ № 2.522274/LTE от 26.07.2017 г. (далее по тексту – Заказ 10) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522274 «ЭнгельсаСтолб», расположенного по адресу: 

<

...>, собственный столб. Работы по Заказу 10 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 463 от 25.09.2017 года на сумму 16 136 (Шестнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 36 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 461 рубль 48 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714.

11) Заказ № 2.522756/LTE от 21.08.2017 г. (далее по тексту – Заказ 11) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522756 «Октябрьская», расположенного по адресу: 

<

...>, гостиница «Октябрьская». Работы по Заказу 11 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 474 от 22.09.2017 года на сумму 130 986 (Сто тридцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 копеек, в том числе НДС 18 % - 19 980 рублей 99 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714.

12) Заказ № 2.522601/LTE от 22.08.2017 г. (далее по тексту – Заказ 12) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522601 «ДеревняНоваяМЦ», расположенного по адресу: Нижегородская обл., Кстовский р-он, п. Новая Деревня, собственная башня. Работы по Заказу 12 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 411 от 31.08.2017 года на сумму 156 335 (Сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать пять) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18 % - 23 847 рублей 77 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1226503371.

13) Заказ № 2.522287/LTE от 14.09.2017 г. (далее по тексту – Заказ 13) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522287 «КовпакаСтолб», расположенного по адресу: 

<

...>, собственный столб. Работы по Заказу 13 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 477 от 27.09.2017 года на сумму 151 504 (Сто пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре) рубля 57 копеек, в том числе НДС 18 % - 23 110 рублей 87 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714.

14) Заказ № 2.526230/LTE от 19.09.2017 г. (далее по тексту – Заказ 14) на выполнение работ в отношении объекта связи: 526230 «БалахнаЦентрСтолб», расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, собственный столб. Работы по Заказу 14 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 494 от 29.09.2017 года на сумму 106 658 (Сто шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18 % - 16 269 рублей 98 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714.

15) Заказ № 2.522594/LTE от 19.09.2017 г. (далее по тексту – Заказ 15) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522594 «БалахнаЗападСтолб», расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Балахна, собственный столб. Работы по Заказу 15 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 493 от 29.09.2017 года на сумму 345 565 (Триста сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 31 копейка, в том числе НДС 18 % - 52 713 рублей 35 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714. 

16) Заказ № 2.5291910/2G/3G от 19.09.2017 г. (далее по тексту – Заказ 16) на выполнение работ в отношении объекта связи: 5291910 «ЛеснаяПолянаСтолб», расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, 

<

...>, собственный столб. Работы по Заказу 16 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 488 от 29.09.2017 года на сумму 187 421 (Сто восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать один) рубль 52 копейки, в том числе НДС 18 % - 28 589 рублей 72 копейки. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714. 

17) Заказ № 2.522230/LTE от 19.09.2017 г. (далее по тексту – Заказ 17) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522230 «УдмуртскаяМЦ», расположенного по адресу: 

<

...> собственная башня. Работы по Заказу 17 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 479 от 27.09.2017 года на сумму 121 964 (Сто двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 45 копеек, в том числе НДС 18 % - 18 604 рубля 75 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714.

18) Заказ № 2.5292036/3G от 21.09.2017 г. (далее по тексту – Заказ 18) на выполнение работ в отношении объекта связи: 5292036 «ЛьвовскаяГС», расположенного по адресу: 

<

...>, столб «Горсвет». Работы по Заказу 18 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 465 от 29.09.2017 года на сумму 119 533 (Сто девятнадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 42 копейки, в том числе НДС 18 % - 18 233 рубля 91 копейка. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714.

19) Заказ № 2.522124/LTE от 22.09.2017 г. (далее по тексту – Заказ 19) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522124 «Кулебаки2МЦ», расположенного по адресу: Нижегородская обл., Кулебакский р-он, 

<

...> собственная башня. Работы по Заказу 19 были выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 490 от 29.09.2017 года на сумму 128 753 (Сто двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 58 копеек, в том числе НДС 18 % - 19 640 рублей 38 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714.

20) Заказ № 2.522257/LTE от 25.09.2017 г. (далее по тексту – Заказ 20) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522257 «КулебакиМЦ», расположенного по адресу: Нижегородская обл., Кулебакский р-он, 

<

...> собственная башня. Работы по Заказу 20 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 489 от 29.09.2017 года на сумму 120 865 (Сто двадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18 % - 18 437 рублей 08 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856714.

21) Заказ № 2.522095/2G,3G LTE от 09.10.2017 г. (далее по тексту – Заказ 21) на выполнение работ в отношении объекта связи: 522095 «АгроМаш», расположенного по адресу: 

<

...>. Работы по Заказу 21 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 587 от 01.11.2017 года на сумму 72 498 (Семьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18 % - 11 059 рублей 15 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240856763.

22) Заказ № 3.1.5292015/ВЛЭС от 23.11.2017 г. (далее по тексту – Заказ 22) на выполнение работ в отношении площадки: 5292015 «ЧелюскинцевГС», расположенной по адресу: 

<

...>, столб «Горсвет». Работы по Заказу 22 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 649 от 18.12.2017 года на сумму 329 965 (Триста двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18 % - 50 333 рубля 68 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240857100.

23) Дополнительное соглашение № 8-ЦФ-ПИР-СМР-Г от 24.11.2017 г. (далее по тексту – Заказ 23) на выполнение работ в отношении объекта: «Строительство городской ВОЛС от муфты 

<

...> до БС № 5292031 «РаевскогоГС» 

<

...>, столб «Горсвет»». Работы по Заказу 23 были выполнены Подрядчиком надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 625 от 25.12.2017 года на сумму 306 337 (Триста шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18 % - 46 729 рублей 42 копейки. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240857100.

24) Заказ № 3.1.5292034/ВЛЭС от 05.12.2017 г. (далее по тексту – Заказ 24) на выполнение работ в отношении площадки: 5292034 «НовыеПескиГС», расположенной по адресу: 

<

...>, столб «Горсвет». Работы по Заказу 24 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 646 от 13.12.2017 года на сумму 94 003 (Девяносто четыре тысячи три) рубля 77 копеек, в том числе НДС 18 % - 14 339 рублей 56 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240857100.

25) Дополнительное соглашение № 7 от 15.12.2017 г. (далее по тексту – Заказ 25) на выполнение работ в отношении объекта: «Строительство «последней мили» БС № 522325 «КстовоПроект» (Нижегородская обл., г. Кстово, бул. Мира, 3, МППИ «КстовоПроект») до клиента ПАО «Ростелеком» (

<

...>, ФНС)». Работы по Заказу 25 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 628 от 25.12.2017 года на сумму 54 872 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 8 370 рублей 46 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240857100.

26) Дополнительное соглашение № 8 от 15.12.2017 г. (далее по тексту – Заказ 26) на выполнение работ в отношении объекта: «Строительство «последней мили» БС № 5291640 «НевскаяГС» (

<

...>) до клиента ПАО «Ростелеком» (

<

...>, ФНС)». Работы по Заказу 26 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 626 от 25.12.2017 года на сумму 57 745 (Пятьдесят семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18 % - 8 808 рублей 61 копейка. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240857100.

27) Дополнительное соглашение № 9 от 15.12.2017 г. (далее по тексту – Заказ 27) на выполнение работ в отношении объекта: «Строительство «последней мили» БС № 522799 Сенная (

<

...>, труба котельной) до клиента ПАО «Ростелеком» (

<

...>, ФНС)». Работы по Заказу 27 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 639 от 26.12.2017 года на сумму 54 764 (Пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 61 копейка, в том числе НДС 18 % - 8 353 рубля 93 копейки. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240857100.

28) Дополнительное соглашение № 11 от 20.12.2017 г. (далее по тексту – Заказ 28) на выполнение работ в отношении объекта: «Строительство «последней мили» от муфты (

<

...>) до клиента ПАО «Ростелеком» (

<

...>, ФНС)». Работы по Заказу 28 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 635 от 26.12.2017 года на сумму 77 512 (Семьдесят семь тысяч пятьсот двенадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18 % - 11 823 рубля 98 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240857100.

29) Дополнительное соглашение № 14 от 20.12.2017 г. (далее по тексту – Заказ 29) на выполнение работ в отношении объекта: «Строительство «последней мили» от муфты (

<

...>, муфта на опоре) до клиента ПАО «Ростелеком» (

<

...>, ФНС)». Работы по Заказу 29 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 634 от 26.12.2017 года на сумму 138 184 (Сто тридцать восемь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 14 копеек, в том числе НДС 18 % - 21 078 рублей 94 копейки. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240857100.

30) Дополнительное соглашение № 17 от 20.12.2017 г. (далее по тексту – Заказ 30) на выполнение работ в отношении объекта: «Строительство «последней мили» от шкафа ПАО «МегаФон» (

<

...>) до клиента ПАО «МегаФон» офис В2Х (

<

...> этаж, пом. 10) 1-й ввод». Работы по Заказу 30 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 636 от 26.12.2017 года на сумму 44 939 (Сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18 % - 6 855 рублей 16 копеек. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240857100.

31) Дополнительное соглашение № 19 от 20.12.2017 г. (далее по тексту – Заказ 31) на выполнение работ в отношении объекта: «Строительство «последней мили» от муфты ПАО «МегаФон» (г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6 к. 6, кровля здания) до клиента ПАО «МегаФон» офис В2Х (

<

...> этаж, пом. 10) 2-й ввод». Работы по Заказу 31 были выполнены Подрядчиком в полном объеме, надлежащим образом и в установленные сроки; о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки выполненных работ № 637 от 26.12.2017 года на сумму 72 765 (Семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18 % - 11 099 рублей 83 копейки. Указанный акт вместе со счетом и счетом-фактурой были направлены в адрес Заказчика курьерской службой, что подтверждается накладной № 1240857100.

Вышеуказанные акты были подписаны Сторонами без каких-либо замечаний со стороны Заказчика, что свидетельствует о надлежащем выполнении обязательств со стороны ООО «МСК Строй НН». 

В соответствии со ст. 4 и п. 5.3.1 Договора оплата выполненных работ производится Заказчиком в ближайший Платежный день по истечении 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного без недостатков. Согласно п. 5.4 Договора Платежными днями являются 15 число и предпоследний рабочий день каждого календарного месяца.

Заказчик необоснованно нарушил указанные положения Договора, что подтверждается следующими фактами:

1) По Заказу 1 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 мая 2016 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 24 539 (Двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС 18 % - 3 743 рубля 39 копеек. 18 августа 2016 г. Заказчиком были частично оплачены выполненные по Заказу 1 работы в размере 24 359 (Двадцать четыре тысячи триста пятьдесят девять) рублей 62 копейки, в том числе НДС 18 % - 3 715 рублей 87 копеек. Окончательная оплата выполненных работ в размере 180 (Сто восемьдесят) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18 % - 27 рублей 51 копейка, Заказчиком до сих пор не произведена.  

2)  По Заказу 2 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 28 октября 2016 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 1 314 511 (Один миллион триста четырнадцать тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18 % - 200 518 рублей 70 копеек. 29 декабря 2016 г. Заказчиком были частично оплачены выполненные по Заказу 2 работы в размере 1 172 498 (Один миллион сто семьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 15 копеек, в том числе НДС 18 % - 178 855 рублей 65 копеек. Окончательная оплата выполненных работ в размере 142 013 (Сто сорок две тысячи тринадцать) рублей 35 копеек, в том числе НДС 18 % - 21 663 рубля 05 копеек, Заказчиком до сих пор не произведена.

3) По Заказу 3 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 15 декабря 2016 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 20 162 (Двадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС 18 % - 3 075 рублей 57 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

4) По Заказу 4 Заказчиком был уплачен аванс 15 ноября 2016 г. в размере 479 027 (Четыреста семьдесят девять тысяч двадцать семь) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18 % - 73 071 рубль 99 копеек. Окончательную оплату выполненных работ Заказчик должен был осуществить 16 января 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 702 191 (Семьсот две тысячи сто девяносто один) рубль 14 копеек, в том числе НДС 18 % - 107 113 рублей 90 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по окончательной оплате выполненных работ.

5) По Заказу 5 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 29 декабря 2016 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 16 061 (Шестнадцать тысяч шестьдесят один) рубль 57 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 450 рублей 07 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

6)  По Заказу 6 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 15 мая 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 8 450 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 57 копеек, в том числе НДС 18 % - 1 289 рублей 07 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

7) По Заказу 7 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 15 мая 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 122 913 (Сто двадцать две тысячи девятьсот тринадцать) рублей 53 копейки, в том числе НДС 18 % - 18 749 рублей 53 копейки. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

8) По Заказу 8 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 28 сентября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 794 784 (Семьсот девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18 % - 121 238 рублей 30 копеек. 15 мая 2018 г. Заказчиком были частично оплачены выполненные по Заказу 8 работы в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 61 016 рублей 95 копеек. Окончательная оплата выполненных работ в размере 394 784 (Триста девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят четыре) рубля 40 копеек, в том числе НДС 18 % - 60 221 рубль 35 копеек, Заказчиком до сих пор не произведена.

9) По Заказу 9 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 28 сентября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 115 710 (Сто пятнадцать тысяч семьсот десять) рублей 56 копеек, в том числе НДС 18 % - 17 650 рублей 76 копеек. 02 ноября 2017 г. Заказчиком были частично оплачены выполненные по Заказу 9 работы в размере 112 886 (Сто двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 76 копеек, в том числе НДС 18 % - 17 220 рублей 01 копейка. Окончательная оплата выполненных работ в размере 2 823 (Две тысячи восемьсот двадцать три) рубля 80 копеек, в том числе НДС 18 % - 430 рублей 75 копеек, Заказчиком до сих пор не произведена.    

10) По Заказу 10 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 16 136 (Шестнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 36 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 461 рубль 48 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

11) По Заказу 11 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 130 986 (Сто тридцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 копеек, в том числе НДС 18 % - 19 980 рублей 99 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

12) По Заказу 12 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 16 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 156 335 (Сто пятьдесят шесть тысяч триста тридцать пять) рублей 37 копеек, в том числе НДС 18 % - 23 847 рублей 77 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

13) По Заказу 13 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 151 504 (Сто пятьдесят одна тысяча пятьсот четыре) рубля 57 копеек, в том числе НДС 18 % - 23 110 рублей 87 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

14) По Заказу 14 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 106 658 (Сто шесть тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18 % - 16 269 рублей 98 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

15) По Заказу 15 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 345 565 (Триста сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 31 копейка, в том числе НДС 18 % - 52 713 рублей 35 копеек. 09 ноября 2017 г. Заказчиком были частично оплачены выполненные по Заказу 15 работы в размере 15 196 (Пятнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18 % - 2 318 рублей 18 копеек. Окончательная оплата выполненных работ в размере 330 368 (Триста тридцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 36 копеек, в том числе НДС 18 % - 50 395 рублей 17 копеек, Заказчиком до сих пор не произведена.

16) По Заказу 16 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 187 421 (Сто восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать один) рубль 52 копейки, в том числе НДС 18 % - 28 589 рублей 72 копейки. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

17) По Заказу 17 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 121 964 (Сто двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 45 копеек, в том числе НДС 18 % - 18 604 рубля 75 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

18) По Заказу 18 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 119 533 (Сто девятнадцать тысяч пятьсот тридцать три) рубля 42 копейки, в том числе НДС 18 % - 18 233 рубля 91 копейка. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

19) По Заказу 19 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 128 753 (Сто двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 58 копеек, в том числе НДС 18 % - 19 640 рублей 38 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

20) По Заказу 20 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 октября 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 120 865 (Сто двадцать тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18 % - 18 437 рублей 08 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

21) По Заказу 21 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 15 декабря 2017 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 72 498 (Семьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 90 копеек, в том числе НДС 18 % - 11 059 рублей 15 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

22) По Заказу 22 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 января 2018 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 329 965 (Триста двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 26 копеек, в том числе НДС 18 % - 50 333 рубля 68 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

23) По Заказу 23 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 января 2018 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 306 337 (Триста шесть тысяч триста тридцать семь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 18 % - 46 729 рублей 42 копейки. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

24) По Заказу 24 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 15 января 2018 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 94 003 (Девяносто четыре тысячи три) рубля 77 копеек, в том числе НДС 18 % - 14 339 рублей 56 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

25) По Заказу 25 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 января 2018 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 54 872 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят два) рубля 93 копейки, в том числе НДС 18 % - 8 370 рублей 46 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

26) По Заказу 26 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 января 2018 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 57 745 (Пятьдесят семь тысяч семьсот сорок пять) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18 % - 8 808 рублей 61 копейка. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

27) По Заказу 27 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 января 2018 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 54 764 (Пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 61 копейка, в том числе НДС 18 % - 8 353 рубля 93 копейки. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

28) По Заказу 28 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 января 2018 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 77 512 (Семьдесят семь тысяч пятьсот двенадцать) рублей 78 копеек, в том числе НДС 18 % - 11 823 рубля 98 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

29) По Заказу 29 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 января 2018 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 138 184 (Сто тридцать восемь тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 14 копеек, в том числе НДС 18 % - 21 078 рублей 94 копейки. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

30) По Заказу 30 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 января 2018 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 44 939 (Сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 41 копейка, в том числе НДС 18 % - 6 855 рублей 16 копеек. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

31) По Заказу 31 Заказчик должен был осуществить оплату выполненных работ 30 января 2018 г. путем перечисления на расчетный счет Подрядчика суммы в размере 72 765 (Семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей 58 копеек, в том числе НДС 18 % - 11 099 рублей 83 копейки. Однако, Заказчик не исполнил свою обязанность по оплате выполненных работ.

Таким образом, задолженность ООО «Строй-связь 33» по оплате выполненных ООО «МСК Строй НН» и принятых ООО «Строй-связь 33» работ по 31 (Тридцати одному) заказу к Договору составляет 4 283 699 рублей 02 копейки,

Кроме того, истец начислил следующую неустойку по заказам к договору.

По Заказу 1: просрочка оплаты с 31.05.2016 г. по 15.10.2018 г. составляет 868 дней. Размер пени составляет 474 рубля 60 копеек.

По Заказу 2: просрочка оплаты с 29.10.2016 г. по 15.10.2018 г. составляет 717 дней. Размер пени составляет 43 384 рубля 56 копеек.

По Заказу 3: просрочка оплаты с 16.12.2016 г. по 15.10.2018 г. составляет 669 дней. Размер пени составляет 3 110 рублей 54 копейки.

По Заказу 4: просрочка оплаты с 17.01.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 637 дней. Размер пени составляет 102 309 рублей 32 копейки.

По Заказу 5: просрочка оплаты с 30.12.2016 г. по 15.10.2018 г. составляет 655 дней. Размер пени составляет 2 418 рублей 13 копеек.

По Заказу 6: просрочка оплаты с 16.05.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 518 дней. Размер пени составляет 960 рублей 83 копейки.

По Заказу 7: просрочка оплаты с 16.05.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 518 дней. Размер пени составляет 13 993 рубля 19 копеек.

По Заказу 8: просрочка оплаты с 29.09.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 382 дня. Размер пени составляет 53 718 рублей 30 копеек.

По Заказу 9: просрочка оплаты с 29.09.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 382 дня. Размер пени составляет 1 133 рубля 53 копейки.

По Заказу 10: просрочка оплаты с 31.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 350 дней. Размер пени составляет 1 173 рубля 86 копеек.

По Заказу 11: просрочка оплаты с 31.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 350 дней. Размер пени составляет 9 525 рублей 01 копейка.

По Заказу 12: просрочка оплаты с 17.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 364 дня. Размер пени составляет 11 871 рубль 18 копеек.

По Заказу 13: просрочка оплаты с 31.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 350 дней. Размер пени составляет 11 016 рублей 44 копейки.

По Заказу 14: просрочка оплаты с 31.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 350 дней. Размер пени составляет 7 754 рубля 99 копеек.

По Заказу 15: просрочка оплаты с 31.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 350 дней. Размер пени составляет 24 055 рублей 55 копеек.

По Заказу 16: просрочка оплаты с 31.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 350 дней. Размер пени составляет 13 627 рублей 00 копеек.

По Заказу 17: просрочка оплаты с 31.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 350 дней. Размер пени составляет 8 867 рублей 12 копеек.

По Заказу 18: просрочка оплаты с 31.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 350 дней. Размер пени составляет 8 691 рубль 47 копеек.

По Заказу 19: просрочка оплаты с 31.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 350 дней. Размер пени составляет 9 361 рубль 61 копейка.

По Заказу 20: просрочка оплаты с 31.10.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 350 дней. Размер пени составляет 8 787 рублей 41 копейка.

По Заказу 21: просрочка оплаты с 16.12.2017 г. по 15.10.2018 г. составляет 304 дня. Размер пени составляет 4 503 рубля 78 копеек.

По Заказу 22: просрочка оплаты с 31.01.2018 г. по 15.10.2018 г. составляет 258 дней. Размер пени составляет 17 299 рублей 32 копейки.

По Заказу 23: просрочка оплаты с 31.01.2018 г. по 15.10.2018 г. составляет 258 дней. Размер пени составляет 16 061 рубль 64 копейки.

По Заказу 24: просрочка оплаты с 16.01.2018 г. по 15.10.2018 г. составляет 273 дня. Размер пени составляет 5 224 рубля 52 копейки.

По Заказу 25: просрочка оплаты с 31.01.2018 г. по 15.10.2018 г. составляет 258 дней. Размер пени составляет 2 875 рублей 91 копейка.

По Заказу 26: просрочка оплаты с 31.01.2018 г. по 15.10.2018 г. составляет 258 дней. Размер пени составляет 3 028 рублей 04 копейки.

По Заказу 27: просрочка оплаты с 31.01.2018 г. по 15.10.2018 г. составляет 258 дней. Размер пени составляет 2 870 рублей 75 копеек.

По Заказу 28: просрочка оплаты с 31.01.2018 г. по 15.10.2018 г. составляет 258 дней. Размер пени составляет 4 063 рубля 74 копейки.

По Заказу 29: просрочка оплаты с 31.01.2018 г. по 15.10.2018 г. составляет 258 дней. Размер пени составляет 7 245 рублей 66 копеек.

По Заказу 30: просрочка оплаты с 31.01.2018 г. по 15.10.2018 г. составляет 258 дней. Размер пени составляет 2 356 рублей 77 копеек.

По Заказу 31: просрочка оплаты с 31.01.2018 г. по 15.10.2018 г. составляет 258 дней. Размер пени составляет 3 814 рублей 49 копеек.

Итоговый размер пени по 31 (Тридцать одному) заказу к Договору составляет 325 034 (Триста двадцать пять тысяч тридцать четыре) рубля 35 копеек.     

В связи с неоплатой задолженности истец направил ответчику претензию, которая оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи искового заявления в Арбитражный суд г.Москвы.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьями 711 и 746 ГК РФ основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном законом и договором порядке.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса (п. 1 ст. 746 ГК РФ).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ - обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком не представлены суду доказательства своевременной оплаты выполненных по договору работ, в связи с чем, требование истца о взыскании задолженности в размере 4 283 699 руб. 02 коп., признано судом подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.

Согласно п. 7.6 Договора Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных в установленный срок и принятых в надлежащем порядке работ в размере 1/365 Ключевой ставки ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности. 

Истец начислил неустойку в размере 325 034 руб. 35 коп., представил расчет, который судом проверен, признан методологически и арифметически верным, в связи с чем требование о взыскании неустойки в размере 325 034 руб. 35 коп.  подлежит удовлетворению.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ.

На основании ст.ст. 2, 307, 309, 310, 330, 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 4, 65, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ООО «Строй-связь 33» в пользу ООО «МСК Строй НН» задолженность в размере 4283699 руб. 02 коп., неустойку  в размере 325034 руб. 35 коп.,  расходы по уплате государственной пошлины в сумме 46044 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                 П.С. Гутник