Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 26.03.2024 года Дело № А50-22321/23 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фадеевой  Е.М., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания-Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) о взыскании неосновательного обогащения, неустойки,  

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «Орех» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Строительная компания-Инжиниринг»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании денежных средств,  процентов.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания-Инжиниринг» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Строительная компания-Инжиниринг» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 20 000 (двадцать  тысяч) руб., расходы по оплате госпошлины в размере 2 500 (две тысячи  пятьсот) руб.  

В удовлетворении остальной части иска отказать.  Встречные исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания-Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН: 

<

***>,  

ИНН: 

<

***>) денежные средства в размере 476 109 (четыреста  семьдесят шесть тысяч сто девять) руб. 46 коп., проценты за пользование  чужими денежными средствами в размере 19 986 (девятнадцать тысяч  девятьсот восемьдесят шесть) руб. 69 коп. за период с 22.12.2023 по  26.03.2024, продолжить начисление процентов по правилам ст. 395 ГК РФ с  27.03.2024 по день фактической оплаты, а также расходы по оплате  госпошлины в размере 12 922 (двенадцать тысяч девятьсот двадцать два)  руб.  

Произвести зачет требований. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания-Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) денежные средства в размере 476 096 (четыреста  семьдесят шесть тысяч девяносто шесть) руб. 15 коп., проценты за  пользование чужими денежными средствами задолженности в размере  476 096 руб. 15 коп. начиная с 27.03.2024 по день фактической оплаты,  расходы по оплате госпошлины в размере 10 422 (десять тысяч четыреста  двадцать два) руб.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Орех» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) справку на возврат госпошлины,  уплаченной по платежному поручению № 59 от 02.02.2024 г. в размере 1 786  руб.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания-Инжиниринг» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) справку  на возврат госпошлины, уплаченной по платежному поручению № 1594 от  08.09.2023 г. в размере 23 212 руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в  Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Пермского края.  

Судья  Е.Ю. Дрондина