Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А76-36471/2021

11 октября 2023 года

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева Н.А. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Нурумовой К.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению Министерства строительства и инфраструктуры  Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, к обществу с  ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334,  г.Челябинск, при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, Общества с  ограниченной ответственностью «СК Делантера», ОГРН 1137451014271,  г.Челябинск, Областного государственного казенного учреждения  «Челябоблинвестстрой», ОГРН 1147451035511, г. Челябинск, временного  управляющего ООО «АльфаСтрой» Дубаревой Ирины Валерьевны, о  взыскании 134 332 053 руб. 41 коп.,  

встречного искового заявления общества с ограниченной  ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск,  к Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области,  ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, о взыскании 81 979 578 руб. 22 коп.,  

при участии в судебном заседании: 

представителя истца (ответчика по встречному иску): Оносовой Е.А.,  действующей на основании доверенности № 17-Д от 24.04.2023, личность  установлена по паспорту,  

представителя ответчика (истца по встречному иску): Паршуковой  С.А., действующей на основании доверенности 12.12.2022, личность  удостоверена по паспорту,  

Руководствуясь ст. 110, 167-170, ч. 1 ст. 171, ст.176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования Министерства строительства и  инфраструктуры Челябинской области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск,  удовлетворить частично.  

Взыскать с ответчика по первоначальному исковому заявлению -  общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН  1089847158334, г.Челябинск, в пользу истца по первоначальному иску -  Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН  1047423521386, г. Челябинск, неустойку (пени) за просрочку исполнения  

обязательств по государственному контракту № 526/ЭА от 27.12.2019 в  размере 11 832 085 руб. 42 коп., неосновательное обогащение в сумме  неотработанного аванса по государственному контракту № 526/ЭА от  27.12.2019 в размере 65 409 878 руб. 23 коп., проценты за пользование  чужими денежными средствами за период с 07.08.2021 по 11.10.2021 в  размере 781 782 руб. 45 коп.  

Начислять на сумму долга в размере 65 409 878 руб. 23 коп. проценты  за пользование чужими денежными средствами, начиная с 12.10.2021 по  31.03.2022 и с 01.10.2022 по дату фактического исполнения обязательств,  исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, действующей в соответствующие  периоды.  

В удовлетворении исковых требований о взыскании процентов за  пользование чужими денежными средствами за период с 01.04.2022 по  30.09.2022 отказать (п.п. 1,2 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022   № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по  заявлениям, подаваемым кредиторами» во взаимосвязи с пунктом 3 статьи  9.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и пунктом 7  постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О  некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона  «О несостоятельности (банкротстве)).  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых  требований Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской  области, ОГРН 1047423521386, г. Челябинск, отказать.  

Взыскать с ответчика по первоначальному исковому заявлению -  общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН  1089847158334, г.Челябинск, в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 116 165 руб. 49 коп.  

Взыскать с ответчика по первоначальному исковому заявлению -  общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН  1089847158334, г.Челябинск, в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 3 000 руб. 00 коп. (за принятые  обеспечительные меры).  

Встречные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334, г.Челябинск,  удовлетворить частично.  

Взыскать с ответчика по встречному исковому заявлению -  Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН  1047423521386, г. Челябинск, в пользу истца по встречному иску - общества  с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334,  г.Челябинск, задолженность за фактически выполненные работы по  государственному контракту № 526/ЭА от 27.12.2019 в размере 53 542 963  руб. 00 коп., судебные издержки по оплате судебной экспертизы в размере  287 375 руб. 27 коп.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований  общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН  1089847158334, г. Челябинск, отказать.  

Взыскать с истца по встречному исковому заявлению - общества с  ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334,  г.Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 69 374 руб. 88 коп.  

Произвести зачет первоначальных и встречных исковых требований. 

Взыскать с ответчика по первоначальному исковому заявлению -  общества с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН  1089847158334, г.Челябинск, в пользу истца по первоначальному иску -  Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, ОГРН  1047423521386, г. Челябинск, задолженность в сумме 24 193 407 руб. 83 коп.  

Взыскать с истца по встречному исковому заявлению - общества с  ограниченной ответственностью «АльфаСтрой», ОГРН 1089847158334,  г.Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину в  общей сумме 188 540 руб. 37 коп.  

Перечислить денежные средства в размере 440 000 руб. 00 коп. с  лицевого (депозитного) счета Арбитражного суда Челябинской области для  учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение,  на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Судебная  экспертиза и оценка» за проведение судебной экспертизы по делу   № А76-36471/2021.  

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой»,  ОГРН 1089847158334, г.Челябинск, с лицевого (депозитного) счета  Арбитражного суда Челябинской области для учета операций со средствами,  поступающими во временное распоряжение, излишне уплаченные за  судебную экспертизу денежные средства в размере 310 000 руб. 00 коп.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не  отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180  АПК РФ).  

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Н.А. Булавинцева 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на  интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru