АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-6927/2023

18 июля 2023 года

г. Ставрополь

 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Жердева П.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Цациевым Р.Э., рассмотрел в  судебном заседании дело по исковому заявлению  

индивидуального предпринимателя Малыш-Федорцовой Виктории Темуровны  (ОГРН 313265109900711, ИНН 263112976544)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Южная Строительная Компания»  (ОГРН 1026101924771, ИНН 6118008728)  

о взыскании основной задолженности по договору от 01.06.2022 № 2/2022 в размере 1 277  900 руб., неустойки за период с 30.06.2022 по 14.04.2023 в размере 1 773 861 руб.,  неустойки в размере 0,5% за период с 15.04.2023 по день фактического исполнения  обязательства.  

При участии в судебном заседании представителей: от истца: Обмочаев Р.А. по доверенности от 10.01.2023; от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167, 168, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

уточнение исковых требований принять, уточненные исковые требования  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южная Строительная  Компания» (ОГРН 1026101924771, ИНН 6118008728) в пользу индивидуального  предпринимателя Малыш-Федорцовой Виктории Темуровны (ОГРН 313265109900711,  ИНН 263112976544) неустойку за период с 08.09.2022 по 28.06.2023 в размере 430 221,60  руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южная Строительная  Компания» (ОГРН 1026101924771, ИНН 6118008728) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 11 468 руб.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя Малыш-Федорцовой Виктории  Темуровны (ОГРН 313265109900711, ИНН 263112976544) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 544 руб.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья П.А. Жердев