16/2023-107894(1) 

 

Арбитражный суд Амурской области 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163 

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

резолютивная часть

Дело № А04-3336/2023

г. Благовещенск

07 ноября 2023 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Наринской Светланы Алексеевны,  

при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем  судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью «Специализированный застройщик «Дальневосточная строительная  компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс «Фёдоровский» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 6 824 102,78 руб. 

 Руководствуясь ст. 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд решил:  

 взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс  «Фёдоровский» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальневосточная  строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по договору  подряда № ТБХ-01/04 от 02.04.2021 за период с 25.06.2022 по 19.04.2023 в размере  

598 919,99 руб., расходы по уплате государственной пошлины 23 456 руб., всего – 622 375,99 руб. 

 Взыскивать с общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс  «Фёдоровский» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дальневосточная  строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в размере  двукратной ключевой ставки Банка России, начисленную на сумму 4 690 105 руб. с  20.04.2023 по день фактического исполнения обязательства.  

 В остальной части в удовлетворении требований отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс  «Фёдоровский» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину 11 759 руб.  

 Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не  подана апелляционная жалоба.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой  арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской  области.  

Судья С.А.Наринская