7_832116  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 (резолютивная часть)

Дело № А59-5017/2017

г. Южно-Сахалинск

14 декабря 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению Муниципального казенного учреждения Городского  округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Невельская,  31, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл., 693000) к Обществу с  ограниченной ответственностью «Стройснаб Восток» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Ленина, д. 441, корп. А/1, оф. 202, г.  Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.) о взыскании неустойки по  муниципальному контракту № 032-128-16 на выполнение работ по  объекту: «Спортивная площадка в с. Синегорск» от 19.09.2016,  

При участии: от истца – представителя ФИО2, по  доверенности от 01.02.2018; от ответчика – представителя ФИО3, по доверенности от 14.11.2016,  

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройснаб  Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  

Муниципального казенного учреждения Городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН  1116501003860, ИНН 6501238975) 1 512 рублей 52 копейки неустойки.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части – отказать. 

Взыскать с Муниципального казенного учреждения Городского  округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального  строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 1 838 рублей государственной пошлины.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройснаб  Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 162 рубля государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном  объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.  

 Судья П.Б. Мисилевич