17_1383802  

 

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-4106/2022

08 декабря 2022 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Кучкиной С.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием  средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению  

общества с ограниченной ответственностью СК «Гранит»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Мастер Билл  Благовещенск» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств по договору  поставки от 27.09.2019 № 2709, по договору подряда от 15.12.2019 № б/н, по договорам  подряда от 01.04.2020 №№ 2703_2 и 2703_4,  

при участии: от истца – ФИО2 по доверенности от 10.03.2022, диплом 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 01.09.2020 (на 3 года), диплом (в  режиме он-лайн)  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Мастер  Билл Благовещенск» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью СК «Гранит» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  неустойку за нарушение сроков выполнения обязательств по договору поставки от  27.09.2019 № 2709 в размере 600 000 рублей, по договору подряда от 15.12.2019 № б/н в  размере 31 350 рублей, по договору подряда от 01.04.2020 № 2703_2 в размере 1418  рублей 40 копеек, по договору подряда от 01.04.2020 № 2703_4 в размере 550 рублей 80  копеек, всего 633 319 рублей 20 копеек.  

В остальной части иска – отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Мастер  Билл Благовещенск» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 15 666 рублей.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья С.В. Кучкина 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 18.01.2022 19:39:45

Кому выдана Кучкина Светлана Валерьевна