АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А74-9597/2025

22 октября 2025 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Л.В. Дьяковой, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Н.В. Лалетиной, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

акционерного общества «Таштыпское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к государственному казенному учреждению Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 456 740 руб. 54 коп., составляющих сумму неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту от 24.12.2024 № 2024.8984 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, расположенных в границах Таштыпского и Аскизского районов (счет-фактура от 28.03.2025 № 3).  

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, отсутствовали. 

Акционерное общество «Таштыпское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – общество) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к государственному казенному учреждению Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» (далее – учреждение) о взыскании 456 740 руб. 54 коп. составляющих сумму неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту от 24.12.2024 № 2024.8984 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, расположенных в границах Таштыпского и Аскизского районов (счет-фактура от 28.03.2025 № 3).  

Истец и ответчик не обеспечили явку представителей в судебное заседание. О дате, времени и месте судебного разбирательства извещены путём направления копии определения, а также публично, путём размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет.  

В материалах дела имеются ходатайства сторон о рассмотрении дела в отсутствие их представителей.  

При изложенных обстоятельствах в силу статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд признал стороны надлежащим образом извещёнными о дате, времени, месте судебного разбирательства и рассмотрел дело в их отсутствие.  

В арбитражный суд 22.10.2025 от ответчика в электронном виде поступило заявление о признании исковых требований.  

При рассмотрении настоящего дела арбитражный суд установил следующие обстоятельства.  

Между учреждением (заказчик) и ответчиком (исполнитель) 24.12.2024 заключен контракт № 2024.8984 (далее - контракт), согласно которому исполнитель принимает на себя обязательства оказания услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, расположенных в границах Таштыпского и Аскизского районов (далее - автомобильных дорог общего  

пользования Республики Хакасия), согласно перечню автомобильных дорог (Приложение № 1 к контракту), а заказчик обязуется оказанные услуги (пункты 1.1, 1.2 контракта). Согласно пункту 1.3 контракта виды и объемы услуг, сроки их выполнения, а также требуемый уровень содержания определяются техническим заданием (Приложение № 3 к контракту).  

Приемка оказанных услуг согласована в разделе 4 контракта, порядок оплаты оказанных услуг – в разделе 4 контракта.  

Оплата оказанных услуг по контракту осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в Единой информационной системе, в пределах объёмов финансирования, полученных от главного распорядителя бюджетных средств.  

Согласно пункту 10.2.1. контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

В пункте 10.2.2. контракта указано, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.  

Срок действия контракта: начало – 01.01.2025, окончание – 31.12.2026, в части расчетов до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту (пункт 18.5 контракта).  

Исполняя условия контракта, истец в марте 2025 года оказал услуги по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, расположенных в границах Таштыпского и Аскизского районов и предъявил к оплате счет-фактуру от 28.03.2025 № 3, подписанную ответчиком 01.04.2025.  

Решением Арбитражного суда Республики Хакасия от 27.05.2025 по делу № А74-3360/2025 исковые требования удовлетворены, с ответчика в пользу истца взыскана задолженность по государственному контракту от 24.12.2024 № 2024.8984 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, расположенных в границах Таштыпского и Аскизского районов (счет-фактура от 28.03.2025 № 3) в размере 7 463 080 руб. 80 коп.  

Истцу 30.06.2025 выдан исполнительный лист серии ФС № 044359904. 

Ответчиком произведена оплата задолженности поручением о перечислении на счет от 30.07.2025 № 411191.  

В связи с нарушением сроков оплаты истец обратился в суд с настоящим иском. 

В отзыве на исковое заявление, представленном в арбитражный суд 22.10.2025, ответчик признал исковые требования истца в полном объёме.  

Заявление о признании иска подписано уполномоченным лицом - директором государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» ФИО1  

В соответствии с частью 3 статьи 49 АПК РФ ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.  

Арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этом случае суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 АПК РФ).  

Учитывая, что ответчик признаёт заявленные требования полностью, а признание ответчиком иска не противоречит закону и не нарушает права других лиц, арбитражный суд принимает признание ответчиком исковых требований.  

Согласно части 4 статьи 170 АПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.  

В случае признания иска ответчиком и принятия судом этого признания иск подлежит удовлетворению без рассмотрения дела по существу и оценки имеющихся в деле доказательств.  

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в заявленной им сумме. 

Государственная пошлина по делу составляет 27 837 руб., при подаче иска истцом не уплачена (определением арбитражного суда от 23.09.2025 предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины), в соответствии со статьей 110 АПК РФ относится на ответчика.  

В соответствии с абзацем вторым подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при признании ответчиком иска возврату истцу подлежит 70% суммы государственной пошлины; остальная часть государственной пошлины (30%) относится на ответчика.  

Таким образом, в связи с признанием ответчиком иска и предоставленной истцу отсрочкой уплаты государственной пошлины, с учетом положений статьи 110 АПК РФ, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 8351 руб. 10 коп. (27 837 руб. * 30%).  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Удовлетворить исковые требования. 

Взыскать с государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» в пользу акционерного общества «Таштыпское дорожное ремонтно-строительное управление» 456 740 руб. 54 коп., составляющих сумму неустойки за период с 14.04.2025 по 30.07.2025 за несвоевременное исполнение обязательств по государственному контракту от 24.12.2024 № 2024.8984 на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Республики Хакасия, расположенных в границах Таштыпского и Аскизского районов (счет-фактура от 28.03.2025 № 3).  

2. Взыскать с государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» в доход федерального бюджета 8351 руб. 10 коп. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Л.В. Дьякова