АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-76778/24-51-578

19 июля 2024 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

судьи О. В. Козленковой, единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем В. А. Кундузовой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ  РЕГИОН» (ОГРН 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»  (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании по договору строительного подряда № 280344/МКС от 28 июня 2022 года  неустойки в размере 2 035 387 руб. 69 коп.,  

при участии: 

от истца – ФИО1, по дов. № 77 АД 7274720 от 21 июня 2024 года;  от ответчика – ФИО2, по дов. № д20/2023 от 16 февраля 2023 года;  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» в пользу ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» по договору строительного подряда №  280344/МКС от 28 июня 2022 года неустойку в размере 715 224 руб. 47 коп., а также  расходы по уплате государственной пошлины в размере 33 177 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О. В. Козленкова