9_9004390  

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-79839/2018

г. Москва

29 октября 2019 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-79839/2018 по иску Общества с  ограниченной ответственностью Строительная компания «СоюзСтройСервис» (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «ЛидерФасад» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), с участием в деле третьих лиц:  ООО «Рождествено» и ООО «УниверсалСтройЭнерго» о взыскании 3260335 руб. 77 коп.  неустойки, 5371435 руб. 95 коп. стоимости работ, необоснованно вошедших в Акты КС-2   № 4 и № 9 от 31.03.2018 (перепроцентаж), 5206354 руб. 33 коп. работ, необходимых для  устранения недоделок и дефектов,  

при участии: согласно протоколу, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛидерФасад» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания «СоюзСтройСервис» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)  1000000 руб. 00 коп. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору  

субподряда № 02/2017-Л от 06.04.2017, а также 12406 руб. 00 коп. расходов по оплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  «СоюзСтройСервис» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) из средств федерального  бюджета 306 руб. 00 коп. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным