АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-37157/2023

 

г. Нижний Новгород                                                                                  19 февраля 2024 года

Резолютивная часть объявлена 14.02.2024.

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-904) 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1

 

при участии представителей:

от истца: ФИО2, по доверенности от 07.12.2023 (до перерыва),

от ответчика: не явились,

 

рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Мещера"

(ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью "ТСК "Олимп-НН"

(ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 3 221 900 руб. 09 коп.

 

и   у с т а н о в и л:

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Мещера" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ТСК "Олимп-НН" о взыскании 3 221 900 руб. 09 коп. пени за период с 16.09.2022 по 26.10.2023 за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту от 01.06.2022 № 1.

Требование основано на статьях 309, 310, 330, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано нарушением ответчиком сроков выполнения работ.

Ответчик явку в судебное заседание своего представителя не обеспечил; ходатайство о снижении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявил.

Представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме.

В судебном заседании в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 14.02.2024 до 11 час. 30 мин. В указанное время судебное заседание продолжено. После перерыва истец и ответчик явку представителей не обеспечили.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы истца, суд установил следующее.

Между муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования "Спортивная школа "Мещера" (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "ТСК "Олимп-НН" (подрядчик) по результататм проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 01.06.2022 № 1, предметом которого являются обязательства по замене покрытия спортивно тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Мещера", по адресу: 

<

...> в соответствии с условиями контракта, в том числе в соответствии с техническо-сметной документацией (приложение № 1 к контракту), являющимися частью контракта, и сдача результата работ заказчику. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить принятые работы при условии, если они выполнены надлежащим образом (пункт 1.1. контракта).

Согласно пункту 2.1. цена настоящего контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и составляет 38 511 550 руб. 00 коп. 

Срок окончание выполнения работ установлен  пунктом 4.2 контракта - не позднее 15 сентября 2022 года.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству.

В частности, согласно пункту 7.4. контракта в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, заказчик предъявляет подрядчику требование об уплате пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

В доказательства исполнения контракта в материалы дела представлены Акты о приемке выполненных работ от 31.10.2022 № 1, от 29.12.2022 № 2, от 16.01.2023 № 3, от 03.02.2023 № 3, от 06.03.2023 № 5, от 12.04.2023 № 6, от 26.10.2023 № 6 (с учетом исправления № 1).

В связи с нарушением сроков выполнения работ, заказчиком в адрес подрядчика выставлены пени в размере 3 221 900 руб. 09 коп. за период с 16.09.2022 по 26.10.2023 (претензия от 27.10.2023 № 335).

Неисполнение обществом с ограниченной ответственностью "ТСК "Олимп-НН" требований муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Мещера", изложенных в претензии, послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу пункта 4 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно пункту 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пени).

Факт ненадлежащего исполнения обязательства ответчиком судом установлен; следовательно, начисление договорной неустойки и требование о ее взыскании является правомерным.

В связи с тем, что сумма начисленной неустойки превышает 5 процентов цены контракта, суд не усматривает оснований для применения положений постановления Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" (вместе с "Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом").

Ответчиком требование об уменьшении размера неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации не заявлено; доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства в материалы дела не представлено.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТСК "Олимп-НН" (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в пользу муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Мещера" (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) 3 221 900 руб. 09 коп. пени, а также 39 110 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения

 

Судья                                                                                                                            С.Г. Окутин